8.1. В качестве обеспечения исполнения обязательств по Контракту представлена банковская гарантия № БГ 117728 от 10.01.2019 г. на сумму 1670765 рублей 00 копеек (Один миллион шестьсот семьдесят тысяч семьсот шестьдесят пять рублей 00 копеек ).

8.2. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

8.3. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

8.4. Положения Федерального закона Федерального закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае: заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

8.5. В случае представления обеспечения исполнения контракта путем предоставления банковской гарантии, Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта принимает банковские гарантии, выданные банками, соответствующим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (основание часть 1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ).

8.5.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1). сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в установленных частью 15 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ;

2). обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3). обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4). условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

5). срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального закона № 44-ФЗ;

6). отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7). установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

8). условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.5.2. В банковскую гарантию должно быть включено условие, в соответствии с которым, споры по банковской гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.5.3. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является:

1). отсутствие информации о банковской гарантии в предусмотренных статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ реестрах банковских гарантий;

2). несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ;

3). несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика, документации о закупке, проекте контракта, который заключается с единственным поставщиком.

8.5.4. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

8.6. В случае, если исполнение Контракта обеспечено внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику, возврат обеспечения осуществляется после исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту в течение 30 (тридцать) дней на счет, указанный Подрядчиком по письменному заявлению Исполнителя.

8.6.1. В случае ненадлежащего исполнения и (или) неисполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту Заказчик принимает решение об удержании денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, и удерживает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, в полном объеме. При принятии решения об удержании денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, Заказчик направляет о таком решении уведомление Исполнителя в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия такого решения.

8.6.2. Обязательства по перечислению денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, возлагаются на Заказчика.

ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случаях, установленных законодательством, в частности при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных), т.е. чрезвычайных и непредсказуемых при данных условиях обстоятельств.

9.2. К вышеуказанным (форс-мажорным) обстоятельствам относятся следующие события: стихийные бедствия природного характера (землетрясения, наводнения, пожары, снежные заносы и т.д.), забастовки, диверсии, запретительные и ограничительные меры органов государственной власти, приостановка деятельности в связи с проверками налоговых органов, а также другие, признанные таковыми арбитражным судом.

9.3. О наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны уведомляют друг друга в пятидневный срок с момента их возникновения. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть документально удостоверен полномочными на то органами власти. Удостоверяющий документ прилагается к письменному уведомлению. При отсутствии уведомления (а равно при просрочке уведомления), удостоверяющего документа Сторона Контракта, их получающая, вправе не принимать во внимание наступление форс-мажорных обстоятельств при предъявлении претензий (исков) к другой Стороне в связи с ненадлежащим исполнением условий Контракта. При возникновении форс-мажорных обстоятельств все вопросы, связанные со взаиморасчётами, решаются Сторонами Контракта по взаимному согласованию, а при не достижении согласия - в порядке судебного судопроизводства.

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

· платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

· платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

· не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Если при исполнении Сторонами обязанностей, возложенных на них Контрактом, обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Контракта, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий.

11.2. По всем иным вопросам, не урегулированным в Контракте, Стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

11.3. Все споры, возникающие в связи с исполнением Контракта, разрешаются Сторонами путем направления претензии одной Стороной Контракта другой Стороне. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 5 (пяти) дней с момента ее получения. При не достижении согласия, спор разрешается в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, доставляются лично или направляются в письменной форме по почте заказным письмом, по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 13 Контракта.

11.5. Стороны обязаны в течение 3 (трех) дней сообщить друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

11.6. Срок действия Контракта устанавливается с момента его подписания и действует по 31.12.2019 г. включительно.

11.7. Все дополнительные соглашения к Контракту, заключенные Сторонами в соответствии с требованиями действующего законодательства и условиями Контракта, являются его неотъемлемой частью.

11.8. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.9. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.10. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих Сторон.

ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

12.1. К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения:

· Приложение 1. Техническое задание.

· Приложение 2. Информация о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанная в заявке Исполнителя на участие в электронном аукционе.

· Приложение 3. Расчет цены контракта.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Приложение № 1

к муниципальному контракту № 2

от «26» января 2019  г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ