СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. За выполнение работ по Договору и поставленную продукцию ЗАКАЗЧИК перечисляет ИСПОЛНИТЕЛЮ в соответствии с Протоколом о договорной цене (Приложение№3)

                                                                                                                                                                                                                                            Российских рублей.

(сумма прописью)

2.2. Оплата производится по счетам ИСПОЛНИТЕЛЯ и на основании актов сдачи-приемки ЗАКАЗЧИКА. Обязательства по оплате не считаются выполненными до момента фактического зачисления на банковский счет ИСПОЛНИТЕЛЯ денежной суммы в соответствии с п.2.1 договора.

2.4. По согласованию сторон договорная цена на научно-техническую продукцию подлежит уточнению в соответствии с инфляционными факторами и другими обстоятельствами

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ____________________________________

(условия и процедура соглашения)

З.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению ИСПОЛНИТЕЛЕМ и передаче ЗАКАЗЧИКУ на отдельных этапах выполнения и по окончании Договора, порядок проведения приемочных испытаний опытных образцов (партий) новой техники, изготавливаемых в соответствии с соглашением, определены Календарным планом, Техническим заданием и другими документами _____________________________от_________________________________________________

(наименование документа)                                                                                                                      (Число, месяц, год)                                                       №

являющимися частью Договора

3.2. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам Договора осуществляется сопроводительным документом ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.3. При завершении работ ИСПОЛНИТЕЛЬ представляет ЗАКАЗЧИКУ Акт сдачи-приемки научно-технической продукции и приложении к нему, которые включают:

• Отчетную документацию

• Опытные образцы, модели, макеты, программные средства, другие изделия, созданные в соответствии с Договором (для Договоров, выполнение которых предусматривает приемочные испытания опытных образцов (партий) новой техники, порядок и сроки проведения которых определяются соглашением сторон);

• Другие документы, подтверждающие выполнение условий Соглашения

3.4. ЗАКАЗЧИК в течение ____ дней со дня получения Акта сдачи-приемки и отчетных документов, указанных в п. 3.3, настоящего Договора, обязан направить ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный Акт сдачи-приемки научно-технической продукции или мотивированный отказ от приемки работ. По истечении этого срока ( дней), при отсутствии мотивированного отказа, работы считаются принятыми ЗАКАЗЧИКОМ.

3.5. В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.6. В случае досрочного выполнения работ ЗАКАЗЧИК вправе досрочно принять и оплатить работы по согласованной договорной цене.

3.7. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан в ____ дневный срок поставить об этом в известность ЗАКАЗЧИКА.

В этом случае стороны обязаны в __________ дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ по Договору.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК несут имущественную и финансовую ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательства, предусмотренного договором, Подрядчик вправе потребовать неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства. Размер неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.3. В случае просрочки исполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе потребовать неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства. Размер неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. ИСПОЛНИТЕЛЬ освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине ЗАКАЗЧИКА.

4.4. Уплата Сторонами неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает их от исполнения обязательств по настоящему договору.

 4.5. В случае расторжения договора оцениваются все фактические расходы, возникшие в момент прекращения договорных обязательств, на основании акта и отчета о выполненной работе и ее стоимости, ЗАКАЗЧИК обязуется компенсировать фактические расходы.

4.6. Споры, возникающие при выполнении договора после реализации претензионного порядка (срок ответа на претензию – 15 дней с момента получения), разрешаются арбитражным судом Российской Федерации. Язык арбитражного разбирательства - русский 4.7. Дополнительные, не установленные законодательством санкции за неисполнение или

ненадлежащее исполнение обязательств по Договору                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ФОРС-МАЖОР

5.1. В случае, если одна из сторон не может выполнить полностью или частично свои обязательства по договору по причине наводнения, обстоятельств непреодолимой силы, войны, военных операций любого характера, блокад, сроки выполнения обязательств будут перенесены пропорционально времени действия этих обстоятельств.
5.2.Если из-за вышеуказанных обстоятельств договор Исполнителем не выполняется более 3 месяцев, Заказчик имеет право аннулировать договор полностью или частично.
5.3. Заказчик должен информировать Исполнителя немедленно о начале и окончании форс-мажорных обстоятельств. Сертификат, выписанный Торговой Промышленной Палатой будет считаться доказательством существования и продолжения таких обстоятельств. Если из-за вышеуказанных обстоятельств договор не выполняется более 3 месяцев, Исполнитель имеет право аннулировать договор полностью или частично.
5.4. В случае, если любая из сторон окажется не в состоянии известить другую сторону о начале или прекращении действия этих форс- мажорных обстоятельств в обусловленное время, это лишает ее права ссылаться на эти обстоятельства.

 6.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Как ИСПОЛНИТЕЛЬ, так и ЗАКАЗЧИК имеют право на использование созданной (переданной)по настоящему Договору научно-технической продукции. Авторское право на научно-техническую продукцию, созданную (переданную) по настоящему Договору, принадлежит ИСПОЛНИТЕЛЮ.

6.2. Права ИСПОЛНИТЕЛЯ и ЗАКАЗЧИКА на объекты интеллектуальной и промышленной собственности, возникшие в соответствии с настоящим Договором

принадлежат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Исполнитель имеет право на часть прибыли, полученной при реализации ЗАКАЗЧИКОМ переданной ему научно-технической продукции, в том числе на основе валютных расчетов.

6.3. Передача третьей стороне научно-технической продукции, созданной (переданной) по настоящему Договору, и передача прав по договору осуществляется на следующих условиях: с письменного согласия ИСПОЛНИТЕЛЯ.

6.4. Средства, полученные от передачи продукции третьей стороне, распределяются в следующем соотношении:

ЗАКАЗЧИКУ_______________% ИСПОЛНИТЕЛЮ_____________%

6.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет у себя переданное заказчиком, а также приобретенное или изготовленное для проведения работ оборудование, приборы, средства вычислительной техники, инструменты и материалы.

6.6. Право на публикацию

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

6.7. Другие условия по усмотрению сторон                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               




Дата: 2018-12-28, просмотров: 39.