Материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления пользователям Интернета и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
© 2018 - 2024
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, решения Правительства Республики Марий Эл и Российской Федерации.
10.2. Соответствующий документ, выданный в соответствии с законодательством Российской Федерации компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
10.3. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.
10.4. Если стороны не смогут в течение 10 дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Контракта по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается в порядке, установленном п. 13.4 настоящего Контракта.
11. ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРАКТА
11.1.Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон в следующих случаях:
1) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объёма работы или услуги, качества выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта;
2) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объём работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объём выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учётом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объёму работы или услуги исходя из установленной в Контракте цены работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объёма работы или услуги стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены работы или услуги;
3) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведённых до муниципального Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объёма работы или услуги, предусмотренных Контрактом;
4) в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Изменение иных условий Контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
12. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
12.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
12.2. Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:
12.2.1. Нарушении Подрядчиком сроков выполнения и сдачи Заказчику результатов выполненных работ более чем на 10 (десять) календарных дней, предусмотренных Календарным графиком производства работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту) по причинам, не зависящим от Заказчика.
12.2.2. Нарушении Подрядчиком обязательств, определённых п. 5.1 раздела 5 настоящего Контракта, более 3 (трёх) раз за каждое нарушение;
12.2.3. Нарушении Подрядчиком требований нормативных документов в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов (Приложение № 2 к настоящему Контракту) или иных условий настоящего Контракта, приведших к невозможности исполнения работ и ведущих к снижению надежности и безопасности эксплуатации Объекта.
При этом соответствующими документами могут являться:
двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ; или 2 и более предписания Заказчика и/или представителей Заказчика, выданных в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом; или предписание контрольно-надзорных органов в области строительства;
акт составленный Заказчиком в одностороннем порядке, в случае неявки представителя Подрядчика, извещённого надлежащим образом.
По соглашению сторон, указанное правило о юридической силе, составленных в одностороннем порядке актов, фиксирующих выявленные дефекты, имеет силу соглашения сторон о признании сторонами обстоятельств в порядке части 2 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
12.2.4. В случае нарушения требований к качеству выполняемых работ, в том числе обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков.
12.2.5. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения Арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.
12.2.6. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
12.2.7. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
12.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта на основании ч. 2 ст. 715 ГК Российской Федерации в одностороннем порядке в следующих случаях:
12.3.1. Если Подрядчик не приступает к исполнению Контракта в течение 15 дней или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится невозможно (задержка выполнения работ по календарному графику на 15 и более дней).
12.3.2. Если во время исполнения положений Контракта становится очевидным, что они не будут исполнены надлежащим образом, Заказчик обращается в письменном виде к Подрядчику с требованием в 10-ти дневный срок устранить нарушения положений Контракта.
12.4. Заказчик направляет Подрядчику уведомление о расторжении Контракта в случаях, указанных в п. 12.3.
12.5. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с п.12.1.
12.6. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
12.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику.
Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
12.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
12.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десятидневного) срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 12.5.
Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
12.10. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик и (или) поставляемый товар не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
12.11. При расторжении или одностороннем отказе от исполнения Контракта возмещаются понесенные убытки, а незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ на Объекте, принятых Заказчиком в установленном порядке, за вычетом понесенных убытков и неустойки.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
13.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами или с использованием претензионного порядка разрешения споров.
13.2. Претензия направляется в письменной форме стороне, нарушившей условия настоящего Контракта, и рассматривается в течение 10 дней с момента ее получения. До истечения указанного срока сторона-нарушитель направляет письменный ответ, в котором либо соглашается с претензией, либо отклоняет ее.
13.3. При возникновении спора между сторонами по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, то по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначение экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.
13.4. В случае невозможности разрешения споров и разногласий по настоящему Контракту путем переговоров или претензий, они разрешаются в Арбитражном суде Республики Марий Эл в установленном законодательством порядке.
ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
14.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту.
Срок гарантии нормальной работы Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается и составляет:
Земляное полотно, в том числе присыпные обочины – 8 лет;
Основание дорожной одежды – 6 лет;
Нижний слой покрытия из асфальтобетона – 6 лет;
Верхний слой покрытия из асфальтобетона – 6 лет;
Обочины, укрепленные щебнем (асфальтогранулятом) – 2 года
Тротуары (пешеходные дорожки) – 4 года
Искусственные сооружения (водопропускные трубы) – 8 лет
Дорожные знаки – 5 лет;
Дорожная разметка, нанесенная краской – 6 мес.
Гарантийные обязательства оформляются в виде гарантийного паспорта по форме, предусмотренной распоряжением Министерства транспорта РФ № ИС-414-р от 7 мая 2003 г.
Гарантии не распространяются на дефекты, возникшие по причине преднамеренного повреждения элементов Объекта со стороны третьих лиц.
14.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты отдельных конструктивных элементов сооружений, то их устранение осуществляется Подрядчиком за свой счет, если эти дефекты не являются следствием неправильной эксплуатации Объекта, а гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь, в соответствии с Контрактом, с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.
14.3. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.
14.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначит квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характеру, что не исключает право сторон обратиться в Арбитражный суд Республики Марий Эл по данному вопросу.
15. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ[1]
15.1. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту устанавливается в размере 6 034 264,00 руб. (шесть миллионов тридцать четыре тысячи дести шестьдесят четыре рубля 00 коп.).
15.2. Исполнение обязательств по Контракту обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком, соответствующим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов»), и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения исполнения обязательств по Контракту определяется Подрядчиком самостоятельно.
15.3. В случае, если Подрядчик в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по контракту выбрал внесение денежных средств, и Подрядчик исполнил взятые на себя по контракту обязательства надлежащим образом, возврат денежных средств производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания документов о выполнении Подрядчиком обязательств по Контакту (если такая форма обеспечения исполнения обязательств по Контракту применяется Подрядчиком).
15.4. Денежные средства возвращаются Подрядчику по реквизитам, по которым была произведена последняя по настоящему Контракту оплата выполненных работ.
15.5. В случае, если Подрядчик в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по контракту выбрал банковскую гарантию, аванс, полученный Подрядчиком, должен быть погашен в полном размере не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия обеспечения исполнения Контракта. В противном случае Подрядчик обязан вернуть неотработанный аванс не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до окончания срока действия обеспечения исполнения Контракта.
В случае замены обеспечения исполнения Контракта размер нового обеспечения исполнения Контракта не может быть меньше размера выданного и неотработанного аванса.
В случае, если предлагаемый размер обеспечения исполнения Контракта меньше размера аванса, предусмотренного Контрактом, то обращение Подрядчика о замене обеспечения исполнения Контракта в соответствии с п. 7 ст. 96 Закона о контрактной системе является также согласием на уменьшение размера аванса, предусмотренного Контрактом. В данном случае новый размер аванса признается равным обеспечению исполнения Контракта.
15.6. В случае, если за 20 (двадцать) дней до истечения срока действия обеспечения исполнения Контракта в виде банковской гарантии по Контракту все работы не завершены и не приняты Заказчиком, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта за 10 (десять) рабочих дней до истечения срока действия предыдущего обеспечения исполнения Контракта.
15.7. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту.
15.8. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
16.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
16.2. Изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
16.3. Ни одна из сторон не вправе передать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьей стороне.
16.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика,
за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
16.5. Стороны обязуются извещать друг друга об изменении почтовых, банковских реквизитов и любой другой информации, имеющей значение для надлежащего выполнения сторонами своих обязательств по Контракту, в течение 5 дней.
Все уведомления сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются
в письменной форме по почте или с использованием факсимильной связи, электронной почты.
16.6. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
16.7. Банковское сопровождение Контракта не предусмотрено.
16.8. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями сторон, а также, по соглашению сторон, может быть составлен на бумажном носителе в двух экземплярах, один из которых передается Подрядчику, а второй находится у Заказчика.
16.9. К Контракту прилагаются:
- Техническое задание (Приложение № 1).
- Перечень основной нормативно-технической документации (Приложение № 2).
- Календарный график производства работ (Приложение № 3).
- Требования к порядку ведения исполнительной документации (Приложение № 4).
- Требования к содержанию проекта производства работ (Приложение № 5).
- Требования к осуществлению контроля за качеством выполняемых работ (Приложение № 6).
- Образец оформления информационного щита (Приложение № 7).
Дата: 2019-07-30, просмотров: 209.