СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

Поможем в ✍️ написании учебной работы

Имя

Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Нажимая кнопку "Продолжить", я принимаю политику конфиденциальности

СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

3.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами при заключении Контракта по результатам проведения электронного аукциона в соответствии с положениями Закона о контрактной системе.

3.2. Сроки исполнения обязательств Подрядчиком:

начало выполнения работ – с момента заключения настоящего Контракта;

сроки выполнения отдельных видов работ определяются Календарным графиком производства работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту);

окончание выполнения работ – 30 сентября 2019 года.

3.3. Контракт действует с момента заключения и до 31 октября 2019 года.

Окончание срока выполнения работ не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

4.1. Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя обязательства:

4.1.1 Передать Подрядчику на период выполнения работ по настоящему Контракту участок автомобильной дороги, указанный в п. 1.1 настоящего Контракта, в соответствии с Актом передачи участка автомобильной дороги.

4.1.2. Принять Объект в эксплуатацию в течение 5 рабочих дней, с даты получения письменного уведомления Подрядчика, или дать мотивированный отказ.

4.1.3. Оплатить Подрядчику выполненную работу в соответствии с условиями Контракта.

4.1.4. Назначить распоряжением своего представителя, который подписывает акты о приемке выполненных работ.

4.1.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Требовать от Подрядчика своевременного выполнения работ, в соответствии с условиями Контракта, и предоставления любого рода информации, касающейся выполнения обязательств по настоящему Контракту.

4.2.2. Осуществлять беспрепятственный доступ ко всем видам работ, являющимся предметом настоящего Контракта, в любое время суток, на любой стадии производства работ, в течение всего периода действия настоящего Контракта.

4.2.3. Проводить собственные испытания материалов, изделий, конструкций и полуфабрикатов до их использования на Объекте. Давать письменное разрешение, либо согласование на применение материалов, прошедших лабораторные испытания и (или) материалы для которых достаточно наличие сертификата поставщика (производителя).

4.2.4. Составлять предписания (не противоречащие условиям Технического задания) в случае выявления недостатков и нарушений Подрядчиком обязательств, с указанием вида недостатков, срока их устранения и передавать Подрядчику для исполнения. Производить запись в общий журнал производства работ согласно Требований к порядку ведения исполнительной документации (Приложение № 4 к настоящему Контракту).

4.2.5. Заключать договоры на услуги по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ, на строительный контроль, на авторский надзор (при необходимости) с организациями, имеющими право на осуществление указанной деятельности, о чем уведомлять Подрядчика.

4.2.6. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

4.2.7. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

4.3. Осуществляя контроль над ходом работ, ни Заказчик, ни его представители не вправе вмешиваться в финансово-хозяйственную деятельность Подрядчика.

ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Приемка выполненных работ, осуществляется в пределах объемов работ, указанных в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту) при условии предоставления исполнительной документации (п. 5.1.26). Работы по возведению и последующему демонтажу временных зданий и сооружений принимаются за фактически выполненные объемы.

Работы, не принятые Заказчиком в связи с отсутствием исполнительной документации (акты приемки скрытых работ, акт приемки ответственных конструкций и другие документы), считаются невыполненными и в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта Заказчик вправе применить к Подрядчику штрафные санкции.

При приемке скрытых работ (ответственных конструкций) Подрядчик предоставляет ведомости контрольных измерений, исполнительную съемку, результаты операционного контроля и лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы и другие документы, прилагающиеся к указанным в настоящем пункте Актам и подтверждающие их соответствие проектной документации и требованиям нормативных документов.

Сроки окончания выполнения отдельных видов работ определяются в соответствии с Календарным графиком производства работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту).

6.2. Подрядчик предъявляет Заказчику для приемки выполненные работы и предоставляет акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) по стоимости, определенной согласно п. 7.2 Контракта, исполнительную документацию, подтверждающую качество принимаемых работ, и необходимые документы, оформленные в соответствии с п. 5.1.23 Контракта, подтверждающие качество материалов, используемых при выполнении работ.

6.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ на соответствие их объемам и стоимости в акте о приемке выполненных работ (форма № КС-2) условиям Контракта, рассматривает, оформляет, подписывает представленные документы.

Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

6.4. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается мотивированный отказ.

6.5. При неполучении Подрядчиком от Заказчика оформленного Акта о приемке выполненных работ или мотивированного отказа от принятия работ по истечении 7 дней с момента получения акта Заказчиком, работа считается принятой, и в этом случае основанием для оплаты служит односторонний акт, составленный Подрядчиком.

6.6. Подрядчик в письменном виде, но не позднее, чем за 5 дней до срока завершения Работ по Объекту в соответствии с Календарным графиком производства работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту) извещает Заказчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию. Законченный ремонтом участок автомобильной дороги принимается в эксплуатацию приемочной комиссией в соответствии с ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» с составлением Акта приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги. Объект считается введенным в эксплуатацию после подписания сторонами указанного Акта, оформленного Подрядчиком. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций по отдельному контракту, при принятии решения о приемке или об отказе в приемке должны учитываться отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

6.7. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

7. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

7.1. Заказчик осуществляет оплату по настоящему Контракту за счет средств муниципального образования «Городское поселение Оршанка» по соответствующему коду бюджетной классификации на 2019 год.

7.2. Стоимость выполненных работ определяется на основании сметы, используемой для расчета начальной (максимальной) цены Контракта с учетом коэффициента снижения, определяемого отношением цены Контракта (п. 2.1) к начальной (максимальной) цене Контракта.

Расчеты за временные здания и сооружения производятся за фактически выполненные работы в пределах затрат, определенных п. 2.4 Контракта, на основании сметы, согласованной с Заказчиком. В случае отсутствия цены на материальные ресурсы, используемые при возведении временных зданий и сооружений в Сборнике сметных цен, указанные расчеты производятся с предоставлением сметы и иных подтверждающих документов (если заложены в затратах подрядчика).

7.3. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится путем перечисления на расчетный счет Подрядчика денежных средств согласно условиям настоящего Контракта.

7.4. Аванс в размере 20 % от цены Контракта перечисляется в течение 30 дней с момента подписания Контракта.

Погашение аванса производится пропорционально принятым к оплате объемам работ.

7.5. Промежуточные платежи в рамках настоящего Контракта осуществляются Заказчиком на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ, в пределах лимитов бюджетных обязательств.

7.6. Основанием для оплаты работ является оформленный в установленном порядке акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

7.7. Заказчик осуществляет текущий платеж в течение 30 дней с момента подписания для оплаты форм № КС-2, № КС-3 по мере поступления средств на финансирование данного Объекта, с учетом устранения, выявленных в процессе приемки работ недостатков.

7.8. Окончательный расчет по Контракту производится Заказчиком после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки работ недостатков, и подписания комиссией акта приемки Объекта в эксплуатацию в течение 30 дней.

7.9. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.

8.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
п. 4.1 Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой
в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Размер штрафа, определенный в соответствии с настоящим пунктом в денежном выражении составляет 5000 (пять тысяч) рублей.

8.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.3. Подрядчик несет полную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом, неисполнение предписаний Заказчика (п. 4.2.4), а также за своевременность и достоверность предоставляемых данных.

8.4. Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.5.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 5.1 Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа)
не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

Размер штрафа, определенный в соответствии с настоящим пунктом в денежном выражении составляет 1 508 566,00 руб. (один миллион пятьсот восемь тысяч пятьсот шестьдесят шесть рублей 00 коп.).

8.5.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, которые не имеют стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств) размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5.3. За неисполнение Подрядчиком условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, штраф устанавливается в размере 5 % объема такого привлечения, установленного Контрактом и составляет в денежном выражении 226 284,90 рублей (двести двадцать шесть тысяч двести восемьдесят четыре рубля 90 коп.).

8.5.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает пеню, начисляемую за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

8.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.8. Документами, подтверждающими факты нарушений и неисполнения обязательств, могут являться двусторонний акт Заказчика и Подрядчика, либо односторонний акт Заказчика при отсутствии представителя Подрядчика, извещённого заблаговременно о дне осмотра мест производства работ, предписания Заказчика и иные предписания контрольно-надзорных органов.

По соглашению сторон, указанное правило о юридической силе, составленных в одностороннем порядке актов, фиксирующих выявленные дефекты, имеет силу соглашения сторон о признании сторонами обстоятельств в порядке части 2 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

8.9. Сумма неустойки (штрафа, пени) на основании статей 308 и 313 Гражданского кодекса РФ и статьи 160.1 Бюджетного кодекса РФ может быть удержана Заказчиком из очередных платежей Подрядчику и перечислена Заказчиком в установленном порядке в доход бюджета муниципального образования «Городское поселение Оршанка». В этом случае при осуществлении в соответствии с разделом 6 Контракта уполномоченным представителем Заказчика приемки выполненных Подрядчиком работ стороны осуществляют расчет неустойки (штрафа, пени), подлежащей оплате Подрядчиком в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих контрактных обязательств. В случае согласия Подрядчика с суммой начисленной неустойки, основанием для ее начисления и уменьшения Заказчиком суммы текущего платежа на сумму начисленной неустойки, в акте выполненных работ дополнительно указываются: сумма неустойки, основание ее начисления и итоговая сумма очередного платежа, учитывающая уменьшение текущего платежа на начисленную сумму неустойки. Подписание Подрядчиком указанного акта выполненных работ подтверждает согласие Подрядчика с основанием и суммой начисленной неустойки, а также с правом Заказчика на уменьшение суммы очередного платежа на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и перечислением Заказчиком начисленной суммы неустойки (штрафа, пени) в доход бюджета муниципального образования «Городское поселение Оршанка».

В случае несогласия Подрядчика с предъявленной суммой неустойки акт выполненных работ подписывается сторонами без указания на удержание неустойки и без уменьшения суммы платежа на сумму неустойки, а неустойка взыскивается Заказчиком в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8.10. В случае применения к Подрядчику неустойки (штрафа, пени) в ином порядке, чем предусмотрено в п. 8.9 настоящего Контракта или его несогласия на удержание в порядке, предусмотренном в п. 8.9 настоящего Контракта, неустойка (штраф, пеня) уплачиваются Подрядчиком посредством перечисления взыскиваемых сумм в доход бюджета муниципального образования «Городское поселение Оршанка» в сроки, указанные в претензии Заказчика с предоставлением Заказчику соответствующего подтверждения (копии платежного поручения) об уплате.

8.11. Ущерб, нанесенный в результате проведения работ третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик, с последующим возмещением Заказчиком.

8.12. Подрядчик в полном объеме несет имущественную, административную и иную ответственность за последствия дорожно-транспортных происшествий, за обеспечение безопасности дорожного движения по дороге при выполнении работ, перечисленных в п.1.1 и иные нарушения требования действующего законодательства, произошедших вследствие нарушения правил проведения работ, условий технического задания и других нормативно-правовых актов, иные нарушения требования действующего законодательства.

8.13. Подрядчик несет материальную ответственность, определенную судом, в случае возникновения ДТП, произошедших вследствие ненадлежащего исполнения им условий настоящего Контракта.

8.14. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

8.15. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, Заказчик вправе удовлетворить требования по штрафным санкциям за счет средств обеспечения настоящего Контракта.

8.16. В случае, если Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных Подрядчику работ по настоящему Контракту, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативно-технических документов, требования которых Подрядчик обязан соблюдать в ходе реализации настоящего Контракта, Подрядчик обязуется в полном объёме возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания, денежного взыскания.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

9.1. До момента полного окончания работ, включая устранение выявленных
в процессе приемки недостатков, подписания актов о приемке выполненных работ
и передачи Заказчику, риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несет Подрядчик.

9.2. Риск от случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Контракта имущества, несет Подрядчик.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

13.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами или с использованием претензионного порядка разрешения споров.

13.2. Претензия направляется в письменной форме стороне, нарушившей условия настоящего Контракта, и рассматривается в течение 10 дней с момента ее получения. До истечения указанного срока сторона-нарушитель направляет письменный ответ, в котором либо соглашается с претензией, либо отклоняет ее.

13.3. При возникновении спора между сторонами по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, то по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначение экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

13.4. В случае невозможности разрешения споров и разногласий по настоящему Контракту путем переговоров или претензий, они разрешаются в Арбитражном суде Республики Марий Эл в установленном законодательством порядке.

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

14.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту.

Срок гарантии нормальной работы Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается и составляет:

Земляное полотно, в том числе присыпные обочины – 8 лет;

Основание дорожной одежды – 6 лет;

Нижний слой покрытия из асфальтобетона – 6 лет;

Верхний слой покрытия из асфальтобетона – 6 лет;

Обочины, укрепленные щебнем (асфальтогранулятом) – 2 года

Тротуары (пешеходные дорожки) – 4 года

Искусственные сооружения (водопропускные трубы) – 8 лет

Дорожные знаки – 5 лет;

Дорожная разметка, нанесенная краской – 6 мес.

Гарантийные обязательства оформляются в виде гарантийного паспорта по форме, предусмотренной распоряжением Министерства транспорта РФ № ИС-414-р от 7 мая 2003 г.

Гарантии не распространяются на дефекты, возникшие по причине преднамеренного повреждения элементов Объекта со стороны третьих лиц.

14.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты отдельных конструктивных элементов сооружений, то их устранение осуществляется Подрядчиком за свой счет, если эти дефекты не являются следствием неправильной эксплуатации Объекта, а гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь, в соответствии с Контрактом, с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

14.3. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

14.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначит квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характеру, что не исключает право сторон обратиться в Арбитражный суд Республики Марий Эл по данному вопросу.

15. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ^{^[1]}

15.1. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту устанавливается в размере 6 034 264,00 руб. (шесть миллионов тридцать четыре тысячи дести шестьдесят четыре рубля 00 коп.).

15.2. Исполнение обязательств по Контракту обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком, соответствующим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов»), и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения обязательств по Контракту определяется Подрядчиком самостоятельно.

15.3. В случае, если Подрядчик в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по контракту выбрал внесение денежных средств, и Подрядчик исполнил взятые на себя по контракту обязательства надлежащим образом, возврат денежных средств производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания документов о выполнении Подрядчиком обязательств по Контакту (если такая форма обеспечения исполнения обязательств по Контракту применяется Подрядчиком).

15.4. Денежные средства возвращаются Подрядчику по реквизитам, по которым была произведена последняя по настоящему Контракту оплата выполненных работ.

15.5. В случае, если Подрядчик в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по контракту выбрал банковскую гарантию, аванс, полученный Подрядчиком, должен быть погашен в полном размере не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия обеспечения исполнения Контракта. В противном случае Подрядчик обязан вернуть неотработанный аванс не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до окончания срока действия обеспечения исполнения Контракта.

В случае замены обеспечения исполнения Контракта размер нового обеспечения исполнения Контракта не может быть меньше размера выданного и неотработанного аванса.

В случае, если предлагаемый размер обеспечения исполнения Контракта меньше размера аванса, предусмотренного Контрактом, то обращение Подрядчика о замене обеспечения исполнения Контракта в соответствии с п. 7 ст. 96 Закона о контрактной системе является также согласием на уменьшение размера аванса, предусмотренного Контрактом. В данном случае новый размер аванса признается равным обеспечению исполнения Контракта.

15.6. В случае, если за 20 (двадцать) дней до истечения срока действия обеспечения исполнения Контракта в виде банковской гарантии по Контракту все работы не завершены и не приняты Заказчиком, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта за 10 (десять) рабочих дней до истечения срока действия предыдущего обеспечения исполнения Контракта.

15.7. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту.

15.8. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

16.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

16.2. Изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

16.3. Ни одна из сторон не вправе передать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьей стороне.

16.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика,
за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

16.5. Стороны обязуются извещать друг друга об изменении почтовых, банковских реквизитов и любой другой информации, имеющей значение для надлежащего выполнения сторонами своих обязательств по Контракту, в течение 5 дней.

Все уведомления сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются
в письменной форме по почте или с использованием факсимильной связи, электронной почты.

16.6. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

16.7. Банковское сопровождение Контракта не предусмотрено.

16.8. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями сторон, а также, по соглашению сторон, может быть составлен на бумажном носителе в двух экземплярах, один из которых передается Подрядчику, а второй находится у Заказчика.

16.9. К Контракту прилагаются:

- Техническое задание (Приложение № 1).

- Перечень основной нормативно-технической документации (Приложение № 2).

- Календарный график производства работ (Приложение № 3).

- Требования к порядку ведения исполнительной документации (Приложение № 4).

- Требования к содержанию проекта производства работ (Приложение № 5).

- Требования к осуществлению контроля за качеством выполняемых работ (Приложение № 6).

- Образец оформления информационного щита (Приложение № 7).

ЗАКАЗЧИК

Городская администрация муниципального образования "Городское поселение Оршанка"

ИНН 1210003320 КПП 121001001 ОКПО 04299711

425250, Республика Марий Эл, Оршанский район, пгт. Оршанка, ул.Советская, д.115.

тел.(83641) 2-32-19, 2-31-02, бухгалтерия тел. (83641) 2-31-33

УФК по Республике Марий Эл (Городская администрация МО "Городское поселение Оршанка", л/с 03083А08633) ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ,

р/счет № 40204810822020006131 БИК 048860001

ПОДРЯДЧИК

Открытое акционерное общество «Медведевоагродорстрой» АО СПК «Марагропромдорстрой»

ИНН 1207004444 КПП 120701001 ОКПО 05073156

425200, Республика Марий Эл, Медведевский район, пгт. Медведево, ул. Гагарина, д. 8

тел. (8362) 58-21-39, 58-37-11

ОТДЕЛЕНИЕ МАРИЙ ЭЛ № 8614 ПАО СБЕРБАНКА г. Йошкар-Ола

р/счет 40702810437180106694 БИК 048860630

к/счет 30101810300000000630

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту проезжей части улиц

Стахановская, Родигина, Пушкина в пгт. Оршанка

1. Технико-экономические показатели:

№ п/п	Наименование	улица Стахановская	улица Родигина	улица Пушкина
1	Вид работ	ремонт	ремонт	ремонт
2	Категория дороги	улица местного значение: улица в жилой застройке	улица местного значение: улица в жилой застройке	улица местного значение: улица в жилой застройке
3	Строительная длина, км	Трасса 1 – 0,87252 Трасса 2 – 0,0936	Трасса 3 – 0,52406 Трасса 4 – 0,46191	Трасса 5 – 0,12352 Трасса 6 – 0,39380 Трасса 7 – 0,35879
4	Расчетная скорость, км/ч	50/30*	50/30*	50
5	Тип дорожной одежды и вид покрытия	облегченный, асфальтобетон	облегченный, асфальтобетон	облегченный, асфальтобетон
6	Расчетная нагрузка	100кН	100кН	100кН
7	Ширина земляного полотна, м	8	8/5,5*	8
8	Ширина проезжей части, м	6,0	6,0/4,5*	6,0
9	Ширина обочины, м	1,0	1,0/0,5*	1,0
10	Ширина укрепленной части обочины, м	1,0	1,0/0,5*	1,0
11	Количество углов поворота	9	3/3	1/2/2*
12	Наименьший радиус кривой в плане, м	20	70/18*	100/1000/110*
13	Наименьший радиус в продольном профиле:
	-выпуклых кривых, м	4455/220*	1018/1326*	1000/2693/759*
	-вогнутых кривых, м	4000/500*	1200/1001*	-/2000/1891*
14	Наибольший продольный уклон, ‰	15	18/39*	20/16/29*
15	Пересечения и примыкания в одном, шт	2	2/2	1/0/1*

*- расчетная скорость и параметры для участка трассы 2, трассы 4, трассы 6 приняты согласно п. 4.26 и табл.7 «Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений» из условий сложившейся застройки, максимального приближения проектного положения оси улицы к существующему направлению;

**- параметры для участка трассы 7 приняты согласно п. 4.26 и табл.7 «Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений» из условий сложившейся застройки, максимального приближения проектного положения оси улицы к существующему направлению.

При ремонте проезжей части улиц использовать новые материалы и изделия, не бывшие в употреблении или восстановленные, кроме случаев, предусмотренных проектно-сметной документацией.

2. Ведомость объемов работ. Улица Стахановская:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	трасса 1	трасса 2	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Подготовительные работы и освоение трассы
1.1	Демонтаж щита дорожного знака, расположенного на высоте до 4 м с транспортировкой на расстояние до 11 км	шт	5	-	5
2.1	Земляные работы
2.1.1	Снятие растительного грунта механизированным способом с перемещением до 10 м в кавальер для дальнейшего использования на объекте	м³	16	-	16
2.1.2	Срезка существующей насыпи механизированным способом и транспортировкой на расстояние до 1 км (для досыпки насыпи)	м³	18	-	18
2.1.3	Срезка существующей насыпи механизированным способом и транспортировкой на расстояние до 1 км (на присыпные обочины)	м³	123	9	132
2.1.4	Разработка грунта механизированным способом и транспортировкой на расстояние до 64 км в отвал (грунт разборки)	м³	552	97	649
2.1.5	Уплотнение грунта механизированным способом до достижения требуемого коэффициента уплотнения с поливом водой	м³	18	-	18
2.1.6	Планировка откосов земляного полотна насыпи механизированным способом	м²	238	16	254
2.1.7	Разработка кюветов механизированным способом и транспортировкой на расстояние до 64 км в отвал	м³	9	-	9
2.2	Укрепительные работы
2.2.1	Надвижка растительного грунта на откосы механизированным способом с перемещением до 10 м, толщиной 0,15 м	м²/м³	101/16	-	101/16
2.2.2	Разработка грунта механизированным способом и транспортировкой на 7 км	м³	35	3	38
2.2.3	Надвижка растительного грунта привозного на откосы насыпи механизированным способом с перемещением до 30 м, толщиной 0,15 м	м²/м³	222/35	21/3	243/38
2.2.4	Засев трав на откосы механизированным способом	м²	323	21	344
3	Дорожная одежда
3.1	Устройство дорожной одежды по типу А-1 (ремонт)
3.1.1	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия средней толщиной до 0,05 м	м²/т	4471,42/421,56	241,58/ 25,89	4713/ 447,45
3.1.2	Погрузка и транспортировка асфальтогранулята до 1 км на укрепление обочин	м³	191,62	11,77	203,39
3.1.3	Розлив битумной эмульсии ЭБК-2	м²	-	37,47	37,47

3.1.4	Устройство слоя для выравнивания продольного и поперечного профилей асфальтобетонной смесью А16НН	м²/т	-	37,47/ 3,65	37,47/ 3,65
3.1.5	Розлив битумной эмульсии ЭБК-2	м²	4894	346	5240
3.1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси А16ВН, h-0,05 см	м²	4894	346	5240
3.2	Устройство дорожной одежды по типу А-2 (уширение проезжей части; движение по одной полосе)
3.2.1	Устройство подстилающего слоя из песка мелкого, толщиной 0,31 м	м³	340	52	392
3.2.2	Устройство слоя основания из щебня М400 фракции св. 22,4 до 31,5 мм с заклинкой фракционным мелким щебнем толщиной 0,23 м	м²	509	124	633
3.2.3	Розлив битумной эмульсии ЭБК-2	м²	318	75	393
3.2.4	Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси А22НН, толщиной 0,07 м	м²	318	75	393
3.2.5	Розлив битумной эмульсии ЭБК-2	м²	318	75	393
3.2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси А16ВН, толщиной 0,05 м	м²	318	75	393
3.3	Устройство обочин
3.3.1	Устройство присыпных обочин из грунта механизированным способом (грунт от разборки сущ. насыпи)	м³	123	9	132
3.3.2	Укрепление обочин асфальтогранулятом, толщиной 0,08 м	м²/м³	1746/ 193,90	85,5/ 9,49	1831,5/ 203,39
3.4	Устройство тротуаров
3.4.1	Земляные работы
3.4.1.1	Разработка грунта механизированным способом с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 64 км в отвал (грунт от разработки корыта)	м³	132	-	132
3.4.1.2	Разработка грунта механизированным способом с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 1 км (для досыпки насыпи тротуаров)	м³	5	-	5
3.4.1.3	Уплотнение грунта механизированным способом до достижения требуемого коэффициента уплотнения толщиной 25 см с поливом водой	м³	5	-	5
3.4.1.4	Планировка верха земляного полотна механизированным способом	м²	516	-	516
3.4.1.5	Планировка откосов земляного полотна насыпи механизированным способом	м²	82	-	82
3.4.1.6	Разработка грунта механизированным способом (растительный грунт) и транспортировкой на 7 км	м³	13	-	13
3.4.1.7	Надвижка растительного грунта привозного на откосы насыпи механизированным способом с перемещением до 30 м, толщиной 0,15 м	м²/м³	82/13	-	82/13
3.4.1.8	Засев трав на откосы механизированным способом	м²	82	-	82
3.4.2	Устройство дорожной одежды по типу Т-1
3.4.2.1	Устройство подстилающего слоя из песка мелкого, толщиной 0,12 м	м³	74	-	74
3.4.2.2	Устройство основания из щебня М400 фракции св. 20 до 40 мм, толщиной 0,12 м	м²	494	-	494
3.4.2.3	Устройство покрытия из горячей плотной песчаной асфальтобетонной смеси тип Д марки II толщиной 0,04 м	м²	494	-	494
3.4.2.4	Устройство бортового камня БР 100.20.8 из бетона В22,5F200 на бетонном основании В15	пм	673	-	673
4	Ж/б трубы отв. 1,0 м на ПК8+63,84 L -15м
4.1	Прочистка русла и тела трубы от ила и грязи с погрузкой и транспортировкой до 11 км	м³	6	-	6
4.2	Заделка швов межу звеньями существующей трубы монолитным бетоном B20F300W6	м²/м³	10/1	-	10/1
4.3	Восстановление защитного слоя трубы на участках разрушения и обнажения арматуры толщиной 4 см (ЭМАКО S560 FR или эквивалент)	м²/м³	30/1	-	30/1
	Укрепительные работы
4.4	Разработка грунта механизированным способом (планировка русла)	м²	22	-	22
4.5	Укрепление откосов насыпи входного и выходного оголовка монолитным бетоном B20F300W6 толщиной 8 см на подготовке из щебня М400 фракции св. 20 до 40 мм толщиной 0,10 м	м²	22	-	22
4.6	Укрепление русла входного оголовка монолитным бетоном B20F300W6 толщиной 8 см на подготовке из щебня М400 фракции св. 20 до 40 мм, толщиной 0,10 м	м²	12	-	12
4.7	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном B20F300W6 толщиной 12 см на подготовке из щебня М400 фракции св. 20 до 40 мм, толщиной 0,10 м	м²	27	-	27
4.8	Устройство каменной наброски	м³	3	-	3
4.9	Устройство монолитного упора из бетона B20F300W6	пм	6	-	6
5	Пересечения и примыкания
5.1	Земляные работы
5.1.1	Разработка существующей насыпи механизированным способом с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 1 км в отвал (на присыпные обочины)	м³	10	30	40
5.1.2	Планировка и прикатка верха земляного полотна механизированным способом до достижения требуемого коэффициента уплотнения	м²	15	46	61
5.1.3	Планировка откосов земляного полотна насыпи механизированным способом	м²	16	18	34
5.2	Укрепительные работы
5.2.1	Разработка грунта механизированным способом и транспортировкой на 7 км	м³	2,5	2,8	5,3
5.2.2	Надвижка растительного грунта привозного на откосы насыпи механизированным способом толщиной 0,15м	м²/м³	16/2,5	18/2,8	34/5,3
5.2.3	Засев трав на откосы механизированным способом	м²	16	18	34
5.3	Дорожная одежда
5.3.1	Устройство дорожной одежды по типу А-1 (ремонт)
5.3.1.1	Розлив битумной эмульсии ЭБК-2	м²	138	-	138
5.3.1.2	Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси А16ВН толщиной 0,05 м	м²	138	-	138
5.3.2	Устройство дорожной одежды по типу А-2 (уширение проезжей части)
5.3.2.1	Устройство подстилающего слоя из песка мелкого, толщиной 0,31 м	м³	4,7	14,3	19
5.3.2.2	Устройство слоя основания из щебня легкоуплотняемого М400 фракции св. 22,4 до 31,5 мм с заклинкой фракционным мелким щебнем толщиной 0,23 м	м²	15	46	61
5.3.2.3	Розлив битумной эмульсии ЭБК-2	м²	14	44	58
5.3.2.4	Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси А22НН толщиной 0,07 м	м²	14	44	58
5.3.2.5	Розлив битумной эмульсии ЭБК-2	м²	14	44	58
5.3.2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси А16ВН толщиной 0,05 м	м²	14	44	58
5.3.3	Устройство обочин
5.3.3.1	Устройство присыпных обочин из грунта механизированным способом (грунт от разборки существующей насыпи)	м³	10	30	40
5.3.3.2	Укрепление обочин щебнем М400 фракции св. 22,4 до 31,5 мм толщиной 0,08 м	м²	47	11	58
6	Обустройство дороги и безопасность движения
6.1	Дорожные знаки
6.1.1	Установка оцинкованных стоек для дорожных знаков СКМ 2.40 диаметром 57х3 мм высотой 4 м	шт	8	3	11
6.1.2	Устройство фундамента из монолитного бетона В15 под стойки СКМ 2.40	м³	2,8	1,05	3,85
6.1.3	Монтаж новых металлических знаков II типоразмера со световозвращающей поверхностью	шт	20	3	23
6.2	Устройство горизонтальной разметки краской со светоотражающими элементами
6.2.1	Разметка 1.1 (ширина линии 0,1 м)	пм	87	-	87
6.2.2	Разметка 1.5 (ширина линии 0,1 м)	пм	559	-	559
6.2.3	Разметка 1.6 (ширина линии 0,1 м)	пм	200	-	200
6.2.4	Пешеходный переход 1.14.1 (вручную)	пм	11,5	-	11,5

3. Ведомость объемов работ. Улица Родигина:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	трасса 3	трасса 4	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Подготовительные работы и освоение трассы
1.1	Демонтаж щита дорожного знака, расположенного на высоте до 4 м с транспортировкой на расстояние до 11 км	шт	-	1	1
2.1	Земляные работы
2.1.1	Срезка существующей насыпи механизированным способом и транспортировкой на расстояние до 1 км (для досыпки насыпи)	м³	8,9	5,5	14,4
2.1.2	Срезка существующей насыпи механизированным способом и транспортировкой на расстояние до 1 км (на присыпные обочины)	м³	242	88	330

2.1.3	Разработка грунта механизированным способом и транспортировкой на расстояние до 64 км в отвал (грунт разборки)	м³	236	94	330
2.1.4	Работа на отвале	м³	236	94	330
2.1.5	Уплотнение грунта механизированным способом до достижения требуемого коэффициента уплотнения с поливом водой	м³	8,9	5,5	14,4
2.1.6	Планировка откосов земляного полотна насыпи механизированным способом	м²	852	1267	2119
2.2	Укрепительные работы
2.2.1	Разработка грунта механизированным способом и транспортировкой на 7 км	м³	135	200	335
2.2.2	Надвижка привозного растительного грунта на откосы насыпи механизированным способом с перемещением до 10 м, толщиной 0,15 м	м²/м³	852/135	1267/ 200	2119/ 335
2.2.3	Засев трав на откосы механизированным способом	м²	852	1267	2119
3	Дорожная одежда
3.1	Устройство дорожной одежды по типу А-1 (ремонт)
3.1.1	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия средней толщиной 0,07 м механизированным способом с погрузкой и транспортировкой до 11 км	м²/м³	2498/ 174,76	1613/ 112,85	4111/ 287,6
3.1.2	Устройство слоя для выравнивания продольного и поперечного профилей из черного щебня М400 фракции св. 22,4 до 31,5 мм, h-0,06 см	м²/м³	2652/ 142	1470/ 74	4122/ 216
3.1.3	Розлив битумной эмульсии ЭБК-2	м²	2652	1470	4122
3.1.4	Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси А16ВН, h-0,05 см	м²	2652	1470	4122
3.2	Устройство дорожной одежды по типу А-2 (уширение проезжей части)
3.2.1	Устройство подстилающего слоя из песка мелкого, толщиной 0,2 м	м³	468	368	836
3.2.2	Устройство слоя основания из щебня М400 фракции св. 22,4 до 31,5 мм с заклинкой фракционным мелким щебнем толщиной 0,28 м	м²	836	819	1655
3.2.3	Розлив битумной эмульсии ЭБК-2	м²	583	609	1192
3.2.4	Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси А16ВН, толщиной 0,05 м	м²	583	609	1192
3.3	Устройство обочин
3.3.1	Устройство присыпных обочин из грунта механизированным способом (грунт от разборки существующей насыпи)	м³	242	88	330
3.3.2	Укрепление обочин щебнем М400 фракции св. 20 до 40 мм, толщиной 0,08 м	м²/м³	1049	462	1511
4	Пересечения и примыкания
4.1	Земляные работы
4.1.1	Разработка существующей насыпи механизированным способом с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 64 км в отвал	м³	3,4	3,1	6,4
4.1.2	Планировка и прикатка верха земляного полотна механизированным способом до достижения требуемого коэффициента уплотнения с поливом водой	м²	6	5,5	11,5
4.2	Дорожная одежда
4.2.1	Устройство дорожной одежды по типу А-1 (ремонт)
4.2.1.1	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия средней толщиной 0,07 м механизированным способом с погрузкой и транспортировкой до 11 км	м²/м³	104/ 7,28	97/ 6,79	201/ 14,1
4.2.1.2	Устройство слоя для выравнивания продольного и поперечного профилей из черного щебня М400 фракции св. 22,4 до 31,5 мм h-0.07 м	м²/м³	104/7	97/7	201/14
4.2.1.3	Розлив битумной эмульсии ЭБК-2	м²	104	97	201
4.2.1.4	Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси А16ВН толщиной 0,05 м	м²	104	97	201
4.2.2	Устройство дорожной одежды по типу А-2 (уширение проезжей части; движение по одной полосе)
4.2.2.1	Устройство подстилающего слоя из песка мелкого, толщиной 0,2 м	м³	1	1	2
4.2.2.2	Устройство слоя основания из щебня М400 фракции св. 22,4 до 31,5 мм с заклинкой фракционным мелким щебнем толщиной 0,28 м	м²	6	5,5	11,5
4.2.2.3	Розлив битумной эмульсии ЭБК-2	м²	4,5	4	8,5
4.2.2.4	Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси А16ВН толщиной 0,05 м	м²	4,5	4	8,5
4.2.3	Устройство обочин
4.2.3.1	Укрепление обочин щебнем М400 фракции св. 22,4 до 31,5 мм толщиной 0,08 м	м²/м³	28/2,2	13/1,0	41/3,2
5	Обустройство дороги и безопасность движения
5.1	Дорожные знаки
5.1.1	Установка оцинкованных стоек для дорожных знаков СКМ 2.40 диаметром 57х3 мм высотой 4 м	шт	5	3	8
5.1.2	Устройство фундамента из монолитного бетона В15 под стойки СКМ 2.40	м³	1,75	1,05	2,8
5.1.3	Монтаж новых металлических знаков II типоразмера со световозвращающей поверхностью	шт	10	3	13
5.2	Устройство горизонтальной разметки краской со светоотражающими элементами
5.2.1	Разметка 1.1 (ширина линии 0,1 м)	пм	89	60	149
5.2.2	Разметка 1.5 (ширина линии 0,1 м)	пм	314	234	548
5.2.3	Разметка 1.6 (ширина линии 0,1 м)	пм	100	150	250
5.2.4	Пешеходный переход 1.14.1 (вручную)	пм	6	-	6

4. Ведомость объемов работ. Улица Пушкина:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	трасса 5	трасса 6	трасса 7	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Подготовительные работы и освоение трассы
1.1	Демонтаж щита дорожного знака, расположенного на высоте до 4 м с транспортировкой на расстояние до 11 км	шт	-	1	1	2
2.1	Земляные работы
2.1.1	Срезка существующей насыпи механизированным способом и транспортировкой на расстояние до 1 км (для досыпки насыпи)	м³	1,1	-	4,4	5,5
2.1.2	Срезка существующей насыпи механизированным способом и транспортировкой на расстояние до 1 км (на присыпные обочины)	м³	10	110	110	230
2.1.3	Разработка грунта механизированным способом и транспортировкой на расстояние до 64 км в отвал (грунт разборки)	м³	144	519	333	996
2.1.4	Уплотнение грунта механизированным способом до достижения требуемого коэффициента уплотнения с поливом водой	м³	1,1	-	4,4	5,5
2.1.5	Планировка откосов земляного полотна насыпи в грунтах механизированным способом	м²	33	313	413	759
2.2	Укрепительные работы
2.2.1	Разработка грунта механизированным способом и транспортировкой на расстояние до 7 км	м³	5	49	65	119
2.2.2	Надвижка привозного растительного грунта на откосы насыпи механизированным способом с перемещением до 10 м, толщиной 0,15 м	м²/м³	33/5	313/49	413/65	759/119
2.2.3	Засев трав на откосы механизированным способом	м²	33	313	413	759
3	Дорожная одежда
3.1	Устройство дорожной одежды по типу А-1 (ремонт)
3.1.1	Разборка существующего а/б покрытия средней толщиной 0,07м механизированным способом с погрузкой и транспортировкой до 11 км	м²/м³	632/63	2111/ 127	2247/ 112	4990/ 302
3.1.2	Устройство слоя для выравнивания продольного и поперечного профилей из черного щебня М400 фракции св. 22,4 до 31,5 мм, h-0.06 см	м²/м³	549/33	1873/ 112	1985/ 119	4407/ 264
3.1.3	Розлив битумной эмульсии ЭБК-2	м²	549	1873	1985	4407
3.1.4	Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси А16ВН, h-0,05 см	м²	549	1873	1985	4407
3.2	Устройство дорожной одежды по типу А-2 (уширение проезжей части)
3.2.1	Устройство подстилающего слоя из песка мелкого, толщиной 0,2 м	м³	54	259	215	528
3.2.2	Устройство слоя основания из щебня легкоуплотняемого М400 фракции св. 22,4 до 31,5 мм с заклинкой фракционным мелким щебнем толщиной 0,28 м	м²	214	647	405	1266
3.2.3	Розлив битумной эмульсии ЭБК-2	м²	152	490	214	856
3.2.4	Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси А16ВН, толщиной 0,05 м	м²	152	490	214	856
3.3	Устройство обочин
3.3.1	Устройство присыпных обочин из грунта механизированным способом (грунт от разборки сущ. насыпи)	м³	10	110	110	230
3.3.2	Укрепление обочин щебнем М400 фракции св. 22,4 до 31,5 мм, толщиной 0,08 м	м²/м³	234/19	788/63	718/57	1740/ 139
4	Искусственные сооружения
4.1	Металлические трубы		ПК0+07	ПК3+80
	Существующая труба отверстием	м	0,3	1,0
	Длина существующей трубы	м	11,07	15,1
4.1.1	Прочистка русла и тела трубы от ила и грязи с погрузкой и транспортировкой до 11 км	м³	0,5	6	-	6,5
4.1.2	Восстановление защитного слоя трубы на участках разрушения и обнажения арматуры толщиной 4 см (ЭМАКО S560 FR или эквивалент)	м²/м³	14,2/ 0,57	15,2/ 0,61	-	29,4/ 1,18
	Укрепительные работы
4.1.3	Разработка грунта механизированным способом с перемещением до 10 м	м³	10	15	-	25
4.1.4	Укрепление откосов насыпи входного и выходного оголовка монолитным бетоном B20F300W6 толщиной 8 см на подготовке из щебня М400 фракции св. 20 до 40 мм толщиной 0,10 м	м²	7	12,1	-	19,1
4.1.5	Укрепление русла входного оголовка монолитным бетоном B20F300W6 толщиной 8 см на подготовке из щебня М400 фракции св. 20 до 40 мм, толщиной 0,10 м	м²	3,76	14,2	-	18
4.1.6	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном B20F300W6 толщиной 12 см на подготовке из щебня М400 фракции св. 20 до 40 мм, толщиной 0,10 м	м²	8,8	19,1	-	27,9
4.1.7	Устройство каменной наброски	м³	1,4	2,1	-	3,5
4.1.8	Устройство монолитного упора из бетона B20F300W6 по грунту	пм	3,8	5,5	-	9,3
4.2	Демонтаж существующей трубы отв. 0,5 м длиной 8,13 м
4.2.1	Разработка грунта механизированным способом (открытие тела трубы)	м³	-	-	18	18
4.2.2	Демонтаж металлической трубы механизированным способом с погрузкой и транспортировкой до 11 км на	т	-	-	1,2	1,2
4.3	Строительство новой трубы отв. 0,5 м длиной 11,5 м
4.3.1	Разработка грунта под тело трубы вручную в отвал	м³	-	-	2	2
4.3.2	Разработка грунта под оголовок механизированным способом в отвал	м³	-	-	18	18
4.3.3	Разработка грунта в котловане под оголовок вручную в отвал	м³	-	-	4	4
4.3.4	Устройство подготовки из щебня М400 фракции св. 20 до 40 мм под тело трубы/под оголовки	м³	-	-	2,3/14	2,3/14
4.3.5	Монтаж металлической трубы	пм/т	-	-	11,5/ 1,38	11,5/ 1,38
4.3.6	Монтаж портальных стенок СТ8 из сборного железобетона не ниже В30F300W6	м³	-	-	1,3	1,3
4.3.7	Устройство обмазочной гидроизоляции битумом за 2 раза тела трубы/оголовков	м²	-	-	24,15/ 9,2	24,15/ 9,2
4.3.8	Обратная засыпка трубы грунтом вручную с механизированным уплотнением	м³	-	-	4,3	4,3
4.3.9	Обратная засыпка трубы грунтом механизированным способом с перемещением на 10 м	м³	-	-	40,3	40,3
4.3.10	Уплотнение грунта механизированным способом	м³	-	-	40,3	40,3
	Укрепительные работы
4.3.11	Разработка грунта механизированным способом с перемещением на 10 м	м³	-	-	4	4
4.3.12	Укрепление откосов насыпи входного и выходного оголовка монолитным бетоном B20F300W6 толщиной 8 см на подготовке из щебня М400 фракции св. 20 до 40 мм толщиной 0,10 м	м²	-	-	9,7	9,7
4.3.13	Укрепление русла входного оголовка монолитным бетоном B20F300W6 толщиной 8 см на подготовке из щебня М400 фракции св. 20 до 40 мм, толщиной 0,10 м	м²	-	-	5,6	5,6
4.3.14	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном B20F300W6 толщиной 12 см на подготовке из щебня М400 фракции св. 20 до 40 мм, толщиной 0,10 м	м²	-	-	7,9	7,9
4.3.15	Устройство каменной наброска	м³	-	-	1,4	1,4
4.3.16	Устройство монолитного упора из бетона B20F300W6	пм	-	-	3,8	3,8
5	Пересечения и примыкания
5.1	Земляные работы
5.1.1	Разработка существующей насыпи механизированным способом с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 64 км в отвал с разравниваем	м³	-	11	-	11
5.1.2	Планировка и прикатка верха земляного полотна механизированным способом до достижения требуемого коэффициента уплотнения с поливом водой	м²	-	19	-	19
5.2	Дорожная одежда
5.2.1	Устройство дорожной одежды по типу А-1 (ремонт)
5.2.1.1	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия средней толщиной 0,07 м механизированным способом с погрузкой и транспортировкой до 11 км	м²/м³	74/5,2	91/6,4	130/9,1	295/20,7
5.2.1.2	Устройство слоя для выравнивания продольного и поперечного профилей из черного щебня М400 фракции св. 22,4 до 31,5 мм h-0.07 м	м²/м³	74/5,2	91/6,4	130/9,1	295/20,7
5.2.1.3	Розлив битумной эмульсии ЭБК-2	м²	74	91	130	295
5.2.1.4	Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси А16ВН толщиной 0,05 м	м²	74	91	130	295
5.2.2	Устройство дорожной одежды по типу А-2 (уширение проезжей части; движение по одной полосе)
5.2.2.1	Устройство подстилающего слоя из песка мелкого, толщиной 0,2 м	м³	1,5	1,7	5	8,2
5.2.2.2	Устройство слоя основания из щебня легкоуплотняемого М400 фракции от 31,5 до 63 мм с заклинкой фракционным мелким щебнем толщиной 0,28 м	м²	5,1	6,5	26,4	38
5.2.2.3	Розлив битумной эмульсии ЭБК-2	м²	4	5	20	29
5.2.2.4	Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси А16ВН толщиной 0,05 м	м²	4	5	20	29
5.2.3	Устройство обочин
5.2.3.1	Укрепление обочин щебнем М400 фракции св. 22,4 до 31,5 мм толщиной 0,08 м	м²/м³	30/2,4	21/1,7	55/4,4	106/8,5
6	Обустройство дороги и безопасность движения
6.1	Дорожные знаки
6.1.1	Установка оцинкованных стоек для дорожных знаков СКМ 2.40 диаметром 57х3 мм высотой 4 м	шт	1	3	5	9
6.1.2	Устройство фундамента из монолитного бетона В15 под стойки СКМ 2.40	м³	0,35	1,05	1,75	3,15
6.1.3	Монтаж новых металлических знаков II типоразмера со световозвращающей поверхностью	шт	2	6	5	13
6.2	Устройство горизонтальной разметки краской со светоотражающими элементами
6.2.1	Разметка 1.1 (ширина линии 0,1 м)	пм	40	40	80	160
6.2.2	Разметка 1.5 (ширина линии 0,1 м)	пм	-	244	106	350
6.2.3	Разметка 1.6 (ширина линии 0,1 м)	пм	60	100	150	310
6.2.4	Пешеходный переход 1.14.1 (вручную)	пм	7,4	-	-	7,4

Примечание: Неотъемлемой частью данного технического задания является проектно-сметная документация ООО «Символ Про» «Ремонт проезжей части улиц Стахановская, Родигина, Пушкина в пгт. Оршанка», Арх. № 1823.

Приложение № 2

к Муниципальному контракту

№ 0108300000819000004-05

от «____» ___________ 2019 г.

Законы и постановления

Гражданский кодекс Российской Федерации.

Постановление Правительства РФ от 21.07.2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

Градостроительный кодекс Российской Федерации. № 190-ФЗ от 29.12.2004 г.

Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 28.09.2001 г. (ред. от 29.12.2010 г.).

Федеральный закон об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации № 257-ФЗ.

Автомобильные дороги.

1.1. Автомобильные дороги. Классификация. Общие требования.

ГОСТ Р 52398-2005

Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования.

СП 34.13330.2012

Автомобильные дороги.

СП 42.13330.2016

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

ГОСТ 27945-95

Установки асфальтобетонные. Общие технические условия.

Организация СМР.

1.2.1. Общие вопросы СМР.

СП 78.13330.2012

ВСН 19-89

Земляные работы.

Грунты.

Грунты. Классификация.

ГОСТ 25100-2011

Грунты. Классификация.

Устройство покрытий.

ОДН 218.1.052-2002

Оценка прочности нежестких дорожных одежд

ВСН 123-77

Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими.

Пособие к СНиП

Пособие по строительству асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов (к СНиП 3.06.03-85)

Укрепление обочин.

ОДН 218.3.039-2003

Укрепление обочин автомобильных дорог (взамен ВСН 39-79).

Геодезия.

СП 126.13330.2017

Геодезические работы в строительстве.

ГОСТ Р 51872-2002

Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения

СН 467-74

Нормы отвода земель для автомобильных дорог.

ВСН 5-81

Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений.

Диагностика и учет.

ГОСТ Р 52399-2005

Геометрические элементы автомобильных дорог.

ГОСТ Р 52577-2006

Дороги автомобильные общего пользования. Методы определения параметров геометрических элементов автомобильных дорог.

Росавтодор М-2002

Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона.

Росавтодор М-2003

Временная инструкция по диагностике мостовых сооружений на автомобильных дорогах.

Смеси асфальтобетонные.

Смеси асфальтобетонные. ТУ.

ПНСТ 184-2016

Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Технические условия.

Битумы нефтяные.

Битумы нефтяные. Испытания.

ГОСТ 11501-78 (Изм. ИУС 8-83; 8-84; 2-89; 5-92)

Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы.

ГОСТ 11503-74 (Изм. ИУС 11-80; 9-77; 5-92; 1-2002)

Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости.

ГОСТ 11504-73 (Изм. ИУС 2-84)

Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов.

ГОСТ 11505-75 (Изм. ИУС 3-82; 6-86)

Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости.

ГОСТ 11506-73 (Изм. 1-84; 9-87; 4-2003)

Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару.

ГОСТ 11507-78 (Изм. ИУС 3-84; 8-86; 12-95)

Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу.

ГОСТ 11508-74* (Изм. ИУС 9-79, 5-84)

Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком.

ГОСТ 17789-72* (Изм. ИУС 5-83; 6-86; №3 от 28.05.99)

Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина.

ГОСТ 18180-72

(Изм. ИУС 2-79; 5-83; 6-85)

Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева. (с Изменениями № 1,2,3)

ГОСТ 20739-75
(Изм. ИУС 7-80; 8-87; 12-95; 12-2000)

Битумы нефтяные. Метод определения растворимости.

100

ОДМ 218.2.004-2006

Рекомендации по определению устойчивости к старению и вязкости битумов (распоряжение ФДА от 1.02.2007 г. №28-р).

101

ГОСТ 33142-2014

Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температуры размягчения. Метод «Кольцо и Шар».

102

ГОСТ 33136-2014

Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения глубины проникания иглы.

103

ГОСТ 33138-2014

Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения растяжимости (с Поправкой).

104

ГОСТ 33137-2014

Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения динамической вязкости ротационным вискозиметром.

105

ГОСТ 33140-2014

Метод определения старения под воздействием высокой температуры и воздуха (Метод RTFOT).

106

ПНСТ 81-2016

Метод определения усталостной характеристики.

107

ПНСТ 86-2016

Порядок определения марки с учетом температурного диапазона эксплуатации.

108

ПНСТ 87-2016

Метод определения свойств с использованием динамического сдвигового реометра.

109

ПНСТ 88-2016

Метод определения свойств при многократных сдвиговых нагрузках с использованием динамического сдвигового реометра.

Битумы нефтяные. ТУ.

110

ГОСТ 6617-76 (Изм. ИУС 10-82; 5-87; 5-91; 4-92; 1-2002

Битумы нефтяные строительные. Технические условия.

111

ГОСТ 11955-82 (Изм. ИУС 4-88; 10-95; №3 от 22.06.2000)

Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия.

112

ГОСТ 22245-90 (Изм. ИУС 9-96)

Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия.

113

ГОСТ 9812-74

Битумы нефтяные изоляционные. Технические условия (с изменениями №1,2,3,4)

114

ГОСТ 33133-2014

Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования (с Поправкой).

115

ГОСТ Р 52056-2003

Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия.

116

ПНСТ 82-2016

Технические требования с учетом уровней эксплуатационных транспортных нагрузок.

117

ПНСТ 85-2016

Технические требования с учетом температурного диапазона эксплуатации.

Вода.

118

ГОСТ 23732-2011

Вода для бетонов и растворов. Технические условия.

Порошок минеральный.

119

ГОСТ Р 52129-2003

Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия.

120

ГОСТ 32719-2014

Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения зернового состава.

121

ГОСТ 32761-2014

Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Технические требования (с Поправкой).

122

ГОСТ 32762-2014

Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения влажности.

123

ГОСТ 32764-2014

Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения средней плотности и пористости.

124

ГОСТ 32763-2014

Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения истинной плотности.

125

ГОСТ 32707-2014

Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения набухания образцов из смеси порошка с битумом.

126

ГОСТ 32766-2014

Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения показателя битумоемкости.

127

ГОСТ 32704-2014

Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения гидрофобности.

Цементы. ТУ.

128

ГОСТ 965-89

Портландцементы белые. Технические условия.

129

ГОСТ 6139-2003

Песок для испытаний цемента. Технические условия.

130

ГОСТ 10178-85

Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия.

131

ГОСТ 24640-91 (СТ СЭВ 6824-89)

Добавки для цементов. Классификация.

132

ГОСТ 25328-82

Цемент для строительных растворов. Технические условия.

133

ГОСТ 30515-2013

Цементы. Общие технические условия.

134

ГОСТ 28013-98

Растворы строительные. Общие технические условия (с изменением №1)

Щебень, песок, гравий.

Бетоны. Растворы и смеси.

Бетоны.

Бетонные смеси.

178

ГОСТ 7473-2010

Смеси бетонные. Технические условия.

179

ГОСТ 27006-86

Бетоны. Правила подбора состава.

Бетоны. Классификация и ТУ.

180

ГОСТ 24211-2008

Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия.

181

ГОСТ 25192-2012

Бетоны. Классификация и общие технические требования.

182

ГОСТ 26633-2015

Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.

183

ГОСТ 25820-2014

Бетоны легкие. Технические условия.

184

ГОСТ 32496-2013

Заполнители пористые для легких бетонов. Технические условия.

Растворы.

202

СП 82-101-98

Приготовление и применение растворов строительных.

203

ГОСТ 5802-86

Растворы строительные. Методы испытаний.

204

ГОСТ 28013-98 (Изм. №1 от 7.05.2002)

Растворы строительные. Общие технические условия.

Эмульсии.

206

ГОСТ Р 52128-2003

Эмульсии битумные дорожные. Технические условия.

Охрана природы

207

СП 131.13330.2012.

Строительная климатология.

208

ГОСТ 17.0.0.01-76

Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения.

209

ГОСТ 17.1.1.01-77* (СТ СЭВ 3544-82)

Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения.

210

ГОСТ 17.2.1.01-76* (СТ СЭВ 1366-78)

Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу.

211

ГОСТ 17.6.1.01-83

Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения.

212

ГОСТ 17.4.3.02-85

Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ.

213

ГОСТ 17.5.1.02-85

Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации.

214

ГОСТ 17.5.3.04-83

Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель

215

ГОСТ 17.8.1.01-86 (СТ СЭВ 5303-85)

Охрана природы (ССОП). Ландшафты. Термины и определения.

216

ВСН 8-89

Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог.

217

Пособие дорожного мастера по охране окружающей среды (утв. распоряжением Минтранса России N ОС-339-р от 14.04.2003 г.).

218

ОДН 218.5.016-2002

Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги.

Техника безопасности.

219

СНиП 12-03-2001

Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

220

СНиП 12-04-2002

Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

221

СП 12-135-2003

Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда.

222

СП 12-136-2002

Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ.

223

ГОСТ 12.0.003-2015

Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

224

ГОСТ 12.1.004-91 (Изм. №1 от 1.01.95

Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования.

225

ГОСТ 12.2.011-2012

Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности.

226

ГОСТ 12.1.010-76

Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования.

227

ПУЭ

Правила устройства электроустановок.

Управление качеством

228

ГОСТ Р 8.000-2015

Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Основные положения.

229

ГОСТ Р 8.568-2017

Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения.

230

ГОСТ 15467-79 (Изм. ИУС 4-85)

Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения.

231

ГОСТ Р 8.563-2009

Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений.

232

ГОСТ Р 51672-2000

Метрологическое обеспечение испытаний продукции для целей подтверждения соответствия. Основные положения.

233

ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.

234

Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Росстандарта) от 30.03.2015 № 365

Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

235

Технический регламент

таможенного союза

ТР ТС 014/2011

Безопасность автомобильных дорог.

При пользовании настоящего перечня стандартов целесообразно проверить действие указанных в нем стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Если в настоящем перечне не указан какой-либо стандарт, необходимый для исполнения обязательств по Контракту, то Подрядчик самостоятельно предлагает и согласовывает использования данного стандарта с Заказчиком.

Наименование работ

Ед. изм.

Объем работ

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Декады

I II III I II III I

III I II III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

13 14 15 16

Улица Стахановская

Подготовительные работы

1.1.1 Демонтаж щита дорожного знака шт. 5 5 - - - - - -

- - - -

Земляное полотно

1.2.1 Земляные работы м³ 862 862 - - - - - -

- - - - 1.2.2 Механизированная планировка откосов насыпи м² 254 - - - 254 - - -

- - - - 1.2.3 Укрепление откосов засевом трав механизированным способом м² 344 - - - 344 - - -

- - - -

Дорожная одежда

1.3.1 Устройство дорожной одежды по типу А-1 (ремонт) - - - - - - - - - - - - - 1.3.1.2 Фрезерование а/б покрытия механизированным способом м² 4713 4713 - - - - - -

- - - - 1.3.1.3 Устройство слоя для выравнивания продольного и поперечного профилей из асфальтобетонной смеси А16 НН т 3,65 3,65 - - - - - -

- - - - 1.3.1.4 Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона А16ВН толщиной 0,05 м м² 5240 - - 5240 - - -

- - - - 1.3.2 Устройство дорожной одежды по типу А-2 (уширение проезжей части) - - - - - - - - -

- - - - 1.3.2.1 Устройство песчаного подстилающего слоя из песка мелкого толщиной h-0,31 м м³ 392 - 392 - - - - -

- - - - 1.3.2.2 Устройство слоя основания из щебня М400 с заклинкой мелким щебнем толщиной h-0,23 м м² 633 - 633 - - - - -

- - - - 1.3.2.3 Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси А22 НН толщиной 0,07 м м² 393 - 393 - - - - -

- - - - 1.3.2.4 Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона А16ВН толщиной 0,05 м м² 393 - - 393 - - - -

- - - - 1.3.3 Устройство присыпных обочин с укреплением асфальтогранулятом толщиной h-0,08 м км 0,966 - - - 0,966 - - -

- - - - 1.3.4 Устройство тротуаров м² 494 -

494

- - - -

- - - - 1.3.5 Установка бортового камня БР 100.20.8 пм 673 -

673

- - - -

- - - - 1.3.6 Устройство пересечений и примыканий шт. 3 -

- - - -

Искусственные сооружения

1.4.1 Ремонт существующих круглых железобетонных водопропускных труб отв. 1,0 м шт. 1 1 - - - - - -

- - - -

Обустройство дороги

1.5.1 Обустройство дороги км 0,966 - - - 0,966 - - -

- - - -

Улица Родигина

Подготовительные работы

2.1.1 Демонтаж щита дорожного знака шт. 1 - - - - 1 - -

- - - -

Земляное полотно

2.2.1 Земляные работы м³ 1009,4 - - - - 1009,4 - -

- - - - 2.2.2 Механизированная планировка откосов насыпи м² 2119 - - - - - - -

2119

- - - 2.2.3 Укрепление откосов засевом трав механизированным способом м² 2119 - - - - - - -

2119

- - -

Дорожная одежда

2.3.1 Устройство дорожной одежды по типу А-1 (ремонт) - - - - - - - - -

- - - - 2.3.1.1 Разборка а/б покрытия механизированным способом м³ 287,6 - - - - 287,6 - -

- - - - 2.3.1.2 Устройство слоя для выравнивания продольного и поперечного профилей из черного щебня М400 м³ 216 - - - - 216 - -

- - - - 2.3.1.3 Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона А16ВН толщиной 0,05 м м² 4122 - - - - - - 4122

- - - - 2.3.2 Устройство дорожной одежды по типу А-2 (уширение проезжей части) - - - - - - - - -

- - - - 2.3.2.1 Устройство песчаного подстилающего слоя из песка мелкого толщиной h-0,20 м м³ 836 - - - - - 836 -

- - - - 2.3.2.2 Устройство слоя основания из щебня М400 с заклинкой мелким щебнем толщиной h-0,28 м м² 1655 - - - - - 1655 -

- - - - 2.3.2.3 Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона А16ВН толщиной h-0,05 м м² 1192 - - - - - - 1192

- - - - 2.3.3 Устройство присыпных обочин с укреплением щебнем М400 толщиной h-0,08 м км 0,986 - - - - - -

0,986

- - - - 2.3.4 Устройство пересечений и примыканий шт. 5 - - - - -

- - - - -

Обустройство дороги

2.4.1 Обустройство дороги км 0,986 - - - - - - -

0,986

- - - -

Улица Пушкина

Подготовительные работы

3.1.1 Демонтаж щита дорожного знака шт. 2 - - - - - - -

2 - - -

Земляное полотно

3.2.1 Земляные работы м³ 1121 - - - - - - -

1121 - - - 3.2.2 Механизированная планировка откосов насыпи м² 759 - - - - - - -

- - - 759 3.2.3 Укрепление откосов засевом трав механизированным способом м² 759 - - - - - - -

- - - 759

Дорожная одежда

3.3.1 Устройство дорожной одежды по типу А-1 (ремонт) - - - - - - - - -

- - - - 3.3.1.1 Разборка а/б покрытия механизированным способом м³ 302 - - - - - - -

302 - - - 3.3.1.2 Устройство слоя для выравнивания продольного и поперечного профилей из черного щебня М400 м³ 264 - - - - - - -

264 - - - 3.3.1.3 Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона А16ВН толщиной 0,05 м м² 4407 - - - - - - -

- - 4407 - 3.3.2 Устройство дорожной одежды по типу А-2 (уширение проезжей части) - - - - - - - - -

- - - - 3.3.2.1 Устройство песчаного подстилающего слоя из песка мелкого толщиной h-0,20 м м³ 528 - - - - - - -

- 528 - - 3.3.2.2 Устройство слоя основания из щебня М400 с заклинкой мелким щебнем толщиной h-0,28 м м² 1266 - - - - - - -

- 1266 - - 3.3.2.3 Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона А16ВН толщиной 0,05 м м² 856 - - - - - - -

- - 856 - 3.3.3 Устройство присыпных обочин с укреплением щебнем М400 толщиной h-0,08 м км 0,876 - - - - - - -

- - - 0,876 3.3.4 Устройство пересечений и примыканий шт. 6 - - - - - - -

Искусственные сооружения

3.4.1 Демонтаж круглых ж/б водопропускных труб отв. 0,5 м шт. 1 - - - - - - -

1 - - - 3.4.2 Строительство круглых железобетонных водопропускных труб отв. 0,5 м шт. 1 - - - - - - -

- 1 - - 3.4.3 Ремонт существующих круглых железобетонных водопропускных труб отв. 0,3 м шт. 1 - - - - - - -

- - 1 - 3.4.4 Ремонт существующих круглых железобетонных водопропускных труб отв. 1,0 м шт. 1 - - - - - - -

- - 1 -

Обустройство дороги

3.5.1 Обустройство дороги км 0,876 - - - - - - -

- - - 0,876

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

Глава городской администрации Генеральный директор

муниципального образования ОАО «Медведевоагродорстрой»

«Городское поселение Оршанка» АО СПК «Марагропромдорстрой»

___________________ Т.М.Тарасова ________________ В.Ю.Жарков

Приложение № 4

к Муниципальному контракту

№ 0108300000819000004-05

от «____» ___________ 2019 г.

Требования к порядку ведения исполнительной документации

1. Подрядчик обязан своевременно, достоверно и правильно оформлять производственно-техническую, исполнительную, геодезическую и лабораторную документацию, отражающую весь процесс производства работ. К оформлению исполнительной документации предъявляются следующие требования:

- четкость построения и логическая последовательность изложения материала;

- краткость и точность формулировок, исключающих возможность субъективного и неоднозначного толкования;

- конкретность изложения результатов работы;

- полное соблюдение и выполнение указаний порядка ведения исполнительной производственно-технической документации.

2. Акты освидетельствования геодезической разбивочной основы, акты освидетельствования скрытых работ и акты освидетельствования ответственных работ оформлять в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации.

3. В состав исполнительной документации также включать следующие материалы:

· исполнительные геодезические чертежи и схемы;

· акты испытания и опробования технических устройств;

· результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;

· документы, подтверждающие проведение контроля качества применяемых материалов (изделий);

· иные документы.

4. Исполнительные чертежи законченных конструктивных элементов оформлять в виде отдельного чертежа с использованием прикладных программ для черчения AutoCAD, Coral Draw, и т.д., допускается использование копий рабочих чертежей с нанесением на них фактических размеров конструкций.

5. Исполнительные чертежи составлять на следующие элементы автодороги:

- законченные водопропускные трубы с указанием планового и высотного положения, типа или марки применяемых конструкций, изделий, полуфабрикатов и материалов, основных геометрических размеров;

- законченную дорожную одежду (исполнительный продольный профиль) с указанием вертикальных отметок через 20 метров.

6. Исполнительные чертежи составлять до осуществления приемочного контроля соответствующих конструкций элементов автомобильной дороги или ее участков.

7. Общий журнал работ является основным документом, отражающим последовательность осуществления в том числе сроки и условия выполнения всех строительно-монтажных работ на объекте, а также сведения о строительном контроле. Порядок ведения общего журнала осуществляется в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации.

8. Специальные журналы работ ведет уполномоченный представитель Подрядчика, в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации.

9. Лабораторная документация ведется в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации.

10. Исполнительная документация, оформленная в установленном порядке, является собственным доказательством Подрядчика осуществляющего строительно-монтажные работы, подтверждающим соответствие объекта требованиям технических регламентов (норм и правил).

11. Исполнительную документацию составлять в двух экземплярах: для Заказчика и Подрядчика. По запросу Заказчика Подрядчик представляет дополнительную информацию о ходе строительно-монтажных работ на объекте, в том числе на электронных носителях.

12. Подрядчик по окончанию работ на объекте передает Заказчику оформленную в установленном порядке исполнительную документацию вместе с актами приемки в эксплуатацию.

Примерный перечень производственно-технической документации

1. Распорядительная документация заказчика и подрядчика о назначении ответственных должностных лиц, включая ответственного за оперативное руководство работами, ответственного исполнителя работ, ответственных за лабораторное, геодезическое и метрологическое обеспечение дорожных работ.

2. Информация о производственном контроле (входном и операционном) – его организация и предоставление, включая схему организации контроля, наличие регламентированных служб лабораторного, геодезического и метрологического контроля.

3. Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы в установленной форме.

4. Общий и специальные журналы по объекту (с перечнями актов освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций).

5. Проект производства работ (ППР).

6. Свидетельство (Заключение) о состоянии средств измерений (аттестат аккредитации), графики поверки средств измерений и аттестации лабораторного оборудования.

7. Исполнительная документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации.

Окончательный перечень актов освидетельствования скрытых работ и ответственных работ разрабатывается Подрядчиком в соответствующем разделе проекта производства работ по Объекту.

Требования к содержанию проекта производства работ

Проект производства работ разработать с учетом Эталона проекта производства работ на строительство автомобильной дороги (Минавтодор РСФСР-М.: Транспорт, 1982. – 80 с.), СП 48.13330.2011 и включить следующие разделы:

1. Пояснительная записка.

2. Схема организации дорожного движения на объекте, согласованная с Заказчиком.

3. Линейный календарный график производства работ по объекту с распределением объемов строительно-монтажных работ Технического задания по сооружениям и периодам ремонта с соблюдением технологической последовательности выполнения ремонтных работ в сроки указанные в календарном графике Заказчика.

4. Технологические карты и схемы на выполнение основных видов работ.

5. Ведомость потребности в основных дорожно-строительных материалах для производства.

6. График поставки дорожных материалов в соответствии с технологической последовательностью, с описанием транспортной схемы доставки материально - технических ресурсов, с расположением мест отгрузки, промежуточных складов и временных подъездных дорог.

7. График потребности в дорожных машинах и транспортных средствах на выполнение работ, составленная на основе физических объемов, объемов перевозок и норм выработки дорожных машин и средств с учетом обеспечения доставки качественных асфальтобетонных смесей к месту укладки.

8. График потребности в кадрах по категориям с указанием ожидаемой максимальной численности и затрат труда на весь объем работ.

9. Схемы операционного контроля качества выполняемых работ.

10. Перечень видов работ, подлежащих освидетельствованию с составлением актов на скрытые работы и актов приемки ответственных работ.

11. Мероприятия по охране труда и техники безопасности при проведении работ

12. Решения по производству геодезических работ. Состав геодезической части проекта производства работ должен состоять из следующих разделов:

1. Пояснительная записка с указанием общих принципов организации геодезических работ на объекте;

2. Проект построения и закрепления планово высотной сети с указанием методов выполнения и точность детальных разбивочных работ;

3. Технология геодезического контроля при производстве строительно-монтажных работ;

4. Ведомость приборов и оборудования, которые будут применяться при геодезическом контроле, имеющие сертификат о калибровке средств измерения;

5. Схемы размещения геодезических знаков.

13. Мероприятия по охране окружающей среды при проведении работ.

Требования к осуществлению контроля за качеством выполняемых работ.

1. Строительный контроль Подрядчиком должен осуществляться в процессе ремонта объекта в целях проверки соответствия выполняемых работ документации Заказчика, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий.

2. В случае несоответствия выполненных работ техническому заданию и требованиям нормативных документов, указанные работы должны быть переделаны силами и средствами выполнявшей их организацией.

3. Подрядчик обязан обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков с участием представителя Заказчика.

4. Приемка качества отдельных видов работ осуществляется в соответствии
с требованиями проектной документации, технического задания, требованиями действующей нормативно-технической документации.

Результаты промежуточной приемки отдельных видов работ оформляются
и подписываются Подрядчиком и Заказчиком в порядке, установленном в Приложении
№ 4 настоящего Контракта.

5. Работы по обустройству объекта ремонта должны осуществляться в соответствии
с требованиями действующей нормативно-технической документации.

6. Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, декларации о соответствии, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль, соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» ТР ТС 014/2011 (в случае их включения в Перечни дорожно-строительных материалов, подлежащих подтверждению соответствия в форме декларирования или сертификации). Указанные документы предоставляются Заказчику
в порядке, установленном законодательством, до начала производства работ, выполняемых
с использованием этих материалов, конструкций и оборудования.

Результаты входного контроля качества материалов, изделий и конструкций должны заноситься в журнал входного контроля качества и находиться в строительной лаборатории Подрядчика.

Оригинал или заверенную надлежащим образом копию журнала входного контроля необходимо передать Заказчику.

7. Подрядная организация должна представить на согласование Заказчику паспорта, сертификаты на применяемые материалы и изделия за 5 дней до начала производства работ.

8. Подрядчик обязан вести входной лабораторный контроль по качественным характеристикам применяемых материалов в лабораториях, прошедших метрологическое освидетельствование и позволяющих по своей оснащенности средствами измерений, испытательным оборудованием, определять качество конкретных дорожных работ.

9. Обязательным условием для приемки отдельных видов работ является полное соответствие результатов измерений параметров применяемых материалов и изделий требованиям технического задания, нормативных документов и стандартов.

10. Подрядчику при выполнении строительно-монтажных работ необходимо применять технологии, дорожно-строительную технику, механизмы, специальное оборудование, дорожно-строительные материалы, изделия и конструкции, а также обеспечить объект квалифицированными инженерно-техническими работниками, операторами строительной техники и механизмов для достижения нормативных требований по качеству сооружаемого объекта.

Требуемые параметры качества:

- прочность дорожной одежды автомобильной дороги;

- водонепроницаемость;

- сцепление слоев дорожной одежды;

- ровность;

- шероховатость и сцепление колес автомобиля с покрытием.

11. Подрядчик назначает персонально ответственных за объект должностных лиц.

12. Служба по контролю качества работ Подрядчика обеспечивает:

· Предотвращение некачественного выполнения работ по ремонту участка автомобильной дороги и достижение полного соответствия параметров объекта требованиям нормативных документов.

· Организацию и проведение строительного контроля технологических процессов на всех этапах производства работ (входной, операционный, приемо-сдаточный).

· Проведение приемки подготовленных к освидетельствованию скрываемых работ, ответственных конструкций и законченных конструктивных элементов, сдаваемых службе Заказчика и передаваемых для продолжения дальнейших работ.

· Проведение своевременно, в установленном порядке и объеме лабораторных испытаний, измерений.

· Контроль метрологического и геодезического обеспечения производства работ.

· Контроль за своевременным исполнением указаний технического надзора Заказчика, авторского надзора проектных организаций.

· Устранение дефектов, выявленных в процессе ремонта.

13. Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и средства измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при выявлении несоответствий установленным требованиям должны соответствовать требованиям технологической и нормативной документации.

14. Результаты операционного контроля должны быть документированы в соответствии с действующими нормативно-техническими документами.

15. Геодезические работы следует выполнять в объеме и с точностью, обеспечивающей соответствие геометрических параметров сооружений требованиям строительных норм и правил, и государственных стандартов. Методы и требования к точности геодезических разбивочных работ и измерений следует принимать в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации. В состав геодезических работ выполняемых на объекте ремонта должно входить:

- создание внутренней разбивочной сети сооружения, а также производство детальных разбивочных работ;

- геодезический контроль точности геометрических параметров сооружений и исполнительные съемки с составлением исполнительной геодезической документации.

16. Подрядчик оформляет геодезическую исполнительную документацию согласно требованиям действующей нормативно-технической документации.

СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

3.2. Сроки исполнения обязательств Подрядчиком:

начало выполнения работ – с момента заключения настоящего Контракта;

окончание выполнения работ – 30 сентября 2019 года.

3.3. Контракт действует с момента заключения и до 31 октября 2019 года.

Дата: 2019-07-30, просмотров: 169.

12 3 4 5 6 7 8 9 Следующая ⇒