6.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.11. В случае возникновения права требования оплаты неустойки от Подрядчика Заказчик не позднее 20 рабочих дней с момента возникновения такого права направляет Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями настоящего Контракта.

В случае неоплаты (отказа от уплаты) Подрядчиком неустойки, начисленной в соответствии с условиями настоящего Контракта Заказчик вправе удержать сумму неустойки из суммы, подлежащей оплате Подрядчику за выполненные работы.

При неоплате (отказе от уплаты) Подрядчиком неустойки, начисленной в соответствии с условиями муниципального контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик вправе удерживать сумму неустойки из суммы, подлежащей оплате Подрядчику за выполненные работы, которые приняты Заказчиком, или в течение 40 рабочих дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки направить в Арбитражный суд Кировской области исковое заявление с требованием оплаты неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями настоящего Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.12. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности возмещения в полном объеме Заказчику убытков, причиненных вследствие нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

6.13. Подрядчик несёт ответственность за вред, причинённый Заказчику и третьим лицам, вследствие предоставления недостоверной информации по контролю за выполнением работ на объекте.

6.14. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина либо имуществу юридического лица вследствие ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту подлежит возмещению Подрядчиком.

6.15. При нарушении Подрядчиком земельного законодательства и законодательства об охране природы, все штрафные санкции, предъявленные Заказчику, оплачиваются Подрядчиком за счет собственных средств.

6.16. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1. Обеспечение исполнения контракта установлено в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта и составляет 236 666 (двести тридцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) руб. 67 коп.

В случае, предусмотренном ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ размер обеспечения исполнения контракта увеличен и составил 354 999 (триста пятьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто девять) руб. 99 коп.

Предоставляемое обеспечение исполнения Контракта должно обеспечивать исполнение всех обязательств Подрядчика, предусмотренных Контрактом, включая обязательства по уплате убытков, неустоек (штрафов, пени).

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта:

ИНН 4343001293, КПП 432901001

Получатель: Финансовое управление администрации города Слободского (администрация города Слободского л/с 05936440781)

Банк: Кировский РФ АО «Россельхозбанк»

Р/сч 40302810822315000001

К/сч 30101810600000000787

БИК 043304787

Назначение платежа: номер муниципального контракта

7.2. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. В соответствии с частью 3 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ в банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.3. В случае, если Подрядчиком, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, то предоставление обеспечения контракта не требуется.

7.4. В случае предоставления обеспечения исполнения настоящего контракта в виде передачи Подрядчику в залог денежных средств, денежные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему контракту по реквизитам, указанным в разделе 14 настоящего контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней.

7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту, Заказчик вправе получить удовлетворение требований (возмещение убытков, уплату штрафных санкций и других расходов, связанных с неисполнением обязательств) за счет денежных средств, переданных в залог в качестве обеспечения контракта во внесудебном порядке, письменно уведомив об этом Подрядчика.

7.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту перестало быть действительным, закончило своё действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе контракта. При невыполнении этого условия контракт считается неисполненным по вине Подрядчика с последствиями, вытекающими для него из содержания настоящего контракта.