ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _________   

 на выполнение работ по ремонту участка улицы Каупужа от пересечения ж/д переезда до пересечения с улицей Пушкинская в г. Пыталово Пыталовского района

ИКЗ: 193602100238460210100100140134211244

 

 

г. ______________                                                                                    «____» _______ 2019 года                                                                                                     

 

Администрация Пыталовского района, действующая от имени муниципального образования «Пыталовский район», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________, действующего на основании Устава муниципального образования «Пыталовский район», с одной стороны, и _______________________________________________, далее именуемое «Подрядчик», в лице ________________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по результатам электронного аукциона (протокол от ________ 2019 г. № _____), заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту участка улицы Каупужа от пересечения ж/д переезда до пересечения с улицей Пушкинская в г. Пыталово Пыталовского района (далее – Объект), а Заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы по текущему ремонту Объекта, указанного в п.1.1 Контракта, в соответствии с условиями Контракта и приложениями к нему.

1.3. Подрядчик обязуется разработать техническую документацию в соответствии с разделом 6 Контракта.

1.4. Подрядчик обязуется в соответствии с Контрактом завершить все работы и сдать их в установленном порядке в сроки, установленные п. 5.1. Контракта.

1.5. Обязательства по настоящему Контракту должны быть обеспечены за счет средств Подрядчика в соответствии с документацией об аукционе. Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик.

1.6. Место выполнения работ: автомобильная дорога улица Каупужа в г. Пыталово Псковской области.

1.7. Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в размере _____________ руб . (5 % начальной (максимальной) цены контракта) в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45, 96 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Возврат Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком) осуществляется в течение 1 месяца с момента исполнения всех обязательств по Контракту на следующие банковские реквизиты:_________________________________________

УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ

2.1. Интересы Заказчика по управлению Контрактом представляет ______________________________, который с момента заключения настоящего Контракта будет принимать непосредственное участие в регулировании деятельности по текущему ремонту Объекта, формировать штат представителей, выполняющих строительный контроль за выполнением работ по Контракту, а также уполномоченных им лиц, осуществляющих контроль за ходом исполнения Контракта.

2.2. Интересы Подрядчика по Контракту представляет ____________________ (ФИО, должность, телефон).

2.3. Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться в Журнале производства работ, который постоянно находится на Объекте.

2.4. Подрядчик и его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с текущим ремонтом Объекта.

ЦЕНА КОНТРАКТА

3.1. Цена Контракта составляет _______________ (____________) рублей _____­­­­­­­­ копеек, в том числе НДС 20% (или НДС не облагается, основание).

Лимиты бюджетных обязательств определяются в соответствии с решением Собрания депутатов Пыталовского района № 54 от 27.12.2018 года «О бюджете муниципального образования «Пыталовский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на соответствующий финансовый год.

3.2. Цена Контракта устанавливается на основании результатов электронного аукциона. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

3.3. В цену Контракта входят все расходы и затраты, связанные с выполнением Подрядчиком обязательств по Контракту, включая расходы на уплату налогов и других обязательных платежей, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В стоимость работ входят затраты на утилизацию строительных отходов и возмещение за негативное воздействие на окружающую среду.

3.4. Суммы, подлежащие уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежат уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.5. Стоимость работ определяется в соответствии с МДС 81-35.2004 на основании локального сметного расчета и ведомости объемов работ, составленных Заказчиком.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

4.1. Заказчик осуществляет финансирование по настоящему Контракту из средств бюджета муниципального образования «Пыталовский район», в виде субсидии из бюджета Псковской области и софинансирования муниципального образования.

4.2. Оплата работ осуществляется в течение 30  (тридцати)  дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ на основании подписанных Сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденных Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100 (далее – акт по форме КС-2, справка по форме КС-3), в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение № 2 к Контракту), и выставленного Подрядчиком счета на оплату, счета-фактуры (счет-фактура предоставляется в случае если Подрядчик является плательщиком НДС).

Авансирование работ не производится.

Оплата работ осуществляются в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4.3. Заказчик и Подрядчик проводят сверку взаиморасчётов по Контракту с подписанием соответствующего Акта сверки расчётов в случае досрочного расторжения Контракта, после окончания выполнения работ по Контракту, а также по обращению одной из Сторон.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Календарные сроки выполнения работ и сроки завершения отдельных видов работ определяются Календарным графиком производства работ (Приложение № 1 к Контракту).

Сроки выполнения работ:

начало работ: со дня заключения настоящего Контракта;

окончание работ: 90 календарных дней с момента заключения Контракта.

5.2. Объем работ по Контракту должен быть исполнен в соответствии с Календарным графиком производства работ (Приложение № 1 к Контракту) и в пределах годовых лимитов бюджетных обязательств. Подрядчик по письменному согласованию с Заказчиком может завершить работы ранее сроков, предусмотренных настоящим Контрактом.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

6.1. На основании и в соответствии с переданной Заказчиком документацией, Подрядчик должен разработать необходимую для выполнения работ по текущему ремонту Объекта, его отдельных конструктивных элементов документацию, чертежи сложных вспомогательных и временных зданий и сооружений, а также проект производства работ, включающий технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества (Техническая документация).

6.2. Подрядчик обязан представить на согласование Заказчику проект производства работ в течение 20 дней с момента заключения Контракта.

6.3. При рассмотрении и утверждении проекта производства работ при наличии замечаний Заказчика Подрядчик обязан внести изменения в проект производства работ в сроки, установленные Заказчиком. Подрядчику запрещается приступать к выполнению работ на Объекте без согласованного Заказчиком проекта производства работ.

6.4. При исполнении Контракта стороны руководствуются Перечнем нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ (Приложение № 3 к Контракту). В случае введения в действие новых нормативно-технических документов Заказчик обязан уведомить Подрядчика о необходимости и порядке их применения при исполнении Контракта.

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя обязательства:

7.1. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

7.2. Представители Заказчика имеют право:

- беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ;

- производить соответствующие записи в журналы учета выполнения работ при выполнении работ на Объекте. Запись в журнале имеет статус предписания и обязательна для исполнения Подрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных настоящим Контрактом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.

7.3. Представители Заказчика имеют право давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от нормативно-технических документов, условий настоящего Контракта и приложений к нему.

7.4. Заказчик в случае выявления недостатков выполненных работ, возникших в течение гарантийного срока, обязан в течение 3 рабочих дней направить Подрядчику письменное извещение о выявленных недостатках на гарантийном участке, необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка в соответствии с пунктом 10.3 Контракта для фиксирования выявленных недостатков в акте и определения сроков их устранения.

7.5. По письменному сообщению Подрядчика о готовности законченного Объекта организовать совместно с Подрядчиком их приёмку.

7.6. При осуществлении контроля за выполнением работ Заказчик не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:

8.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям нормативно-технических документов, настоящего Контракта и приложений к нему.

8.2. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с проектом производства работ, Перечнем нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту), условиями настоящего Контракта и приложений к нему, до начала производства работ представить Заказчику приказ о назначении ответственного за производство работ на Объекте.

8.3. Устранять все замечания Заказчика, данные в порядке, предусмотренном в п. 2.3 и 7.3 настоящего Контракта.

8.4. Обеспечить в ходе выполнения работ на Объекте выполнение на строительной площадке (полосе отвода) мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с Перечнем нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ (Приложение № 3к настоящему Контракту).

8.5. Изготовить и установить за свой счет в начале и в конце участка производства работ информационный щит желтого цвета размером 2,0 х 1,5 м., на котором указывается: вид работ, наименование объекта, Заказчика, Подрядчика, ответственный за производство работ, его контактные телефоны, сроки начала и окончания работ.

8.6. Обеспечить и содержать за свой счет охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянок строительной техники и другого имущества и сооружений, необходимых для выполнения работ на Объекте, ограждения мест производства работ с момента начала работ до подписания акта приемки его в эксплуатацию.

8.7. Осуществлять работы по переносу и переустройству попадающих в зону выполнения работ инженерных коммуникаций и строений.

8.8. Немедленно известить Заказчика, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности Объекта, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок.

8.9. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журналы учета выполнения работ на русском языке по типовой форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7, а также специальные журналы работ, журналы операционного контроля качества.

Подрядчик осуществляет своими силами операционный контроль выполняемых им работ, о его результатах отчитывается перед Заказчиком, заносит результаты операционного контроля в соответствующие журналы.

8.10. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта в соответствии с п. 10.2 Контракта исправлять недостатки выполненных работ за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Обеспечить сохранность принятых от Заказчика знаков закрепления на местности геодезической основы сооружения (реперы, оси, углы поворота, закрепление сооружений).

8.11. Согласовать с Заказчиком схемы организации дорожного движения, порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение.

8.12. Обеспечить разбивку осей и частей сооружения в соответствии с нормативной документацией, нести ответственность за правильность разбивки осей сооружения, высот и размеров всех его частей. Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением этих работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.

8.13. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности работ в соответствии с Перечнем нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ (Приложение № 3 к Контракту).

8.14. Компенсировать Заказчику убытки, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенными третьим лицам, возникшими вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав.

8.15. По запросу Заказчика представлять информацию об Объекте, в том числе на электронных носителях. По требованию заказчика ежедневно представлять Заказчику справку о выполненных видах и объемах работ за предыдущий день путем их направления по факсимильной связи или внесения указанных сведений в соответствующую информационно-аналитическую систему, указанную Заказчиком.

8.16. Передать по окончании выполнения работ на Объекте Заказчику исполнительную документацию о выполненных работах.

8.17. Вызвать Заказчика письменно за 2 дня до промежуточной приемки выполненных работ, освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций, а также вызывать на приемку выполненных работ на Объекте Заказчика в соответствии с условиями настоящего Контракта.

8.18. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде определенного образца с указанием фирменного наименования Подрядчика.

8.19. Подрядчик в соответствии с пунктом 10.3 контракта после получения письменного извещения заказчика о выявленных на гарантийном участке автомобильной дороги недостатках выполненных работ обязан направить в установленный в извещении заказчика срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные недостатки.

8.20. Подготовить фотоматериалы по Объекту до начала и после окончания производства работ.

8.21. Выполнить весь комплекс работ по обращению со строительными отходами, образующимися при выполнении работ на Объекте, а также осуществить все расчеты и платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду.

Организовать места накопления и временного хранения отходов, организовать и выполнить работы в соответствии действующим законодательством по вывозу и размещению строительных и бытовых отходов с Объекта на лицензированные предприятия по размещению строительных отходов.

Предоставлять Заказчику отчетную документацию о размещении и использовании отходов – акт сдачи отходов и справку на размещение или использование отходов на лицензированные предприятия, а также копии лицензий предприятий, принимающих отходы. Подрядчик несет все риски связанные с деятельностью по образованию строительных отходов.

8.22. Представлять в составе исполнительной документации оригиналы документов на материалы, используемые при проведении работ на Объекте, или их заверенные копии, а также оригиналы паспортов-накладных на асфальтобетонные смеси.

8.23. Подрядчик обязан принять по Акту приема-передачи участка автомобильной дороги (отдельных конструктивных элементов) (Приложение № 5 к Контракту) участки автомобильной дороги (отдельные конструктивные элементы) от подрядной организации, выполняющей работы (оказывающей услуги) по содержанию участка дороги (эксплуатирующей организации) на период производства работ с учетом разграничения зон ответственности Подрядчика и эксплуатирующей организации, а после фактического окончания производства работ передать обратно по Акту приема-передачи участка автомобильной дороги (отдельных конструктивных элементов, частей) (Приложение № 5 к Контракту) участки автомобильной дороги (отдельные конструктивные элементы) эксплуатирующей организации.

8.24. Подрядчик обязан поддерживать принятый участок производства работ в транспортно-эксплуатационном состоянии, допустимом по условиям обеспечения безопасности дорожного движения с учетом разграничения зон ответственности подрядчика и эксплуатирующей организации, которое определяется актом приема-передачи.

8.25. Подрядчик обязан не допускать хищения или разрушения элементов обустройства или дорожных сооружений на участке производства работ и незамедлительно сообщать Заказчику и в соответствующие компетентные органы о данных случаях.

8.26. Подрядчик обязан принимать в рамках своей компетенции меры по сохранности участка производства работ от несанкционированных действий третьих лиц, связанных с прокладкой коммуникаций, устройством незаконных съездов и т.п. и незамедлительно информировать Заказчика о данных случаях.

8.27. Затраты на транспортировку конструкций, материалов, элементов, изделий, входят в стоимость работ по Контракту.

8.28. Все демонтированные при исполнении Контракта металлические конструкции, материалы, элементы и изделия подлежат осмотру с составлением соответствующего акта:

1.      Акт на пригодные для дальнейшего использования металлические конструкции, материалы, элементы, изделия;

2.      Акт на непригодные для дальнейшего использования металлические конструкции, материалы, элементы, изделия, подлежащие реализации.

3. Акт на непригодные для дальнейшего использования конструкции, материалы, элементы, изделия, подлежащие утилизации.

Пригодные для дальнейшего использования металлические конструкции, материалы, элементы, изделия являются собственностью Заказчика и по его распоряжению передаются эксплуатирующей организации с составлением акта приема-передачи. 

Непригодные для дальнейшего использования металлические конструкции, материалы, элементы, изделия, подлежащие реализации, реализуются Подрядчиком по 3-х стороннему договору с Заказчиком, организацией, предоставляющей услуги по утилизации отходов, с указанием реквизитов лицевого счета администратора доходов в местный бюджет - Заказчика, указанных в абзаце втором раздела 20 Контракта, для перечисления денежных средств от реализации в доход  местного бюджета. Также Подрядчик предоставляет в адрес Заказчика товарно-транспортную накладную на реализованные металлические конструкции, материалы, элементы, изделия и копию платежного поручения на перечисленную сумму.

Непригодные для дальнейшего использования конструкции, материалы, элементы, изделия подлежащие утилизации, утилизируются Подрядчиком в соответствии с установленным действующим законодательством порядком.

8.29. Материал (крошка асфальтобетона), образовавшийся при фрезеровании асфальтобетонного покрытия, по письменному указанию Заказчика:

- передается по акту эксплуатирующей организации, согласованной с Заказчиком, на основании двустороннего акта, подписанного Подрядчиком и эксплуатирующей организацией, определяющего объем такого материала. Перевозка материала осуществляется силами эксплуатирующей организации;

- передается Подрядчику на основании двустороннего акта, подписанного Заказчиком и Подрядчиком, определяющего объем такого материала. Материал подлежит реализации Подрядчиком по рыночной стоимости, установленной отчетом независимого оценщика,  с перечислением денежных средств от реализации в доход местного бюджета по реквизитам лицевого счета администратора доходов в местный бюджет - Заказчика, указанных в разделе 20 Контракта. Перевозка материала осуществляется за счет Подрядчика.

8.30. Подрядчик обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

9.1. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов работ, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.2. Приемка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с действующими нормативными документами (Приложение № 3 к Контракту), путем составления соответствующих актов по форме КС-2, справок по форме КС-3, в том числе на электронных носителях, с составлением актов освидетельствования скрытых работ, счетов и счетов-фактур (счет-фактура предоставляется в случае если Подрядчик является плательщиком НДС).

9.3. За 5 рабочих дней до полного завершения работ на Объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания комиссии по приёмке Объекта в эксплуатацию.

9.4. Подрядчик передает Заказчику за 5 дней до начала приемки Объекта в эксплуатацию 3 экземпляра исполнительной документации, в том числе по требованию Заказчика 1 экземпляр в электронном виде с предоставлением исполнительных и иных документов, подтверждающих соответствие переданной документации фактически выполненным работам.

9.5. Приемка Объекта в эксплуатацию осуществляется приемочной комиссией, создаваемой Заказчиком в течение трех рабочих дней со дня получения от Подрядчика уведомления, указанного в пункте 9.3. Контракта. Перечень, составляемых ею документов регламентируются действующими нормативно-техническими документами, определяющими правила приемки в эксплуатацию законченных ремонтом объектов.

9.6. В течение двух рабочих дней со дня создания приемочной комиссии Заказчик уведомляет Подрядчика о дне и времени предстоящей приемки выполненных работ.

9.7. Приемочная комиссия Заказчика обязана приступить к приемке выполненных по настоящему Контракту работ в течение семи рабочих дней с момента создания комиссии.

Осмотр Объекта и выполненных работ осуществляется приемочной комиссией в срок не позднее трех рабочих дней с даты начала приемки.

Проверка работ и ее результата на соответствие условиям Контракта осуществляется приемочной комиссией в срок не позднее десяти рабочих дней с даты начала приемки.

9.8. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям настоящего Контракта, акт по форме КС-2 Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

9.9. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ, если их объем, стоимость или качество не соответствуют условиям Контракта, не подтверждаются исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается предписание.

9.10. При приемке Объектов в эксплуатацию, Подрядчик обязуется обеспечить состав комиссии всем необходимым инструментом и прочим оборудованием для качественной и детальной приемки натуральных показателей Объекта.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. Заказчик несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных по настоящему Контракту. 

11.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

11.1.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты Заказчиком штрафа в виде фиксированной суммы, в размере 5000 рублей.

11.1.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.2. Подрядчик несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных по настоящему Контракту. Подрядчик несёт имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом. При непредставлении или несвоевременном предоставлении Подрядчиком Заказчику уведомления об обнаружении отступлений от Технической документации, или нарушении требований нормативно-технической документации, Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком и иными лицами, включая, но не ограничиваясь убытками Заказчика и иных лиц, связанных с необходимостью переделки ранее выполненных работ и конструкций.

11.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в виде фиксированной суммы, в размере _________________ рублей , определяемой как 5 процентов цены Контракта.

11.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, включая каждый факт представления документов, указанных в пунктах 8.28.1, 8.28.2, 8.28.3 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставления, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в виде фиксированной суммы, в размере 5000 рублей.

11.2.3. В случае просрочки исполнения обязательств по Контракту, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком за каждый день просрочки исполнения обязательства, включая, но не ограничиваясь:

- за нарушение подрядчиком срока окончания работ по Объекту;

- за нарушение установленных Заказчиком сроков для устранения Подрядчиком дефектов.

11.2.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.3. Неустойки (штрафы, пени) уплачиваются Подрядчиком в добровольном порядке посредством перечисления взыскиваемых сумм в местный бюджет, по указанным Заказчиком в претензии реквизитам, с представлением Заказчику соответствующего подтверждения (копии платежного поручения) об уплате неустоек в 10-дневный срок с момента оплаты. Применение предусмотренных настоящим пунктом санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.

11.4. Заказчик не оплачивает неустойку, предъявленную к Подрядчику за несвоевременные платежи по налогам и сборам.

11.5. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

11.6. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет обеспечения по настоящему Контракту. В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по устранению и исправлению недостатков (в том числе по гарантийным обязательствам), Заказчик вправе привлекать для этих целей третьих лиц и взыскать вызванные этим убытки с Подрядчика.

11.7. В случае если во время действия Контракта выявилось, что обеспечение обязательств Подрядчика отсутствует, перестало отвечать требованиям законодательства Российской Федерации или является недействительным, Подрядчик в срок 30 дней со дня со дня обнаружения данного обстоятельства обязуется представить надлежащее обеспечение исполнения обязательства.

11.8. В случае если Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных Подрядчику работ по настоящему Контракту, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических, нормативных правовых и иных документов), требования которых Подрядчик обязан соблюдать в ходе реализации Контракта, Подрядчик обязуется в полном объёме возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.

11.9. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, в том числе за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие неудовлетворительных дорожных условий в период производства работ (за исключением дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы).

11.10. Подрядчик возмещает в полном объеме Заказчику и третьим лицам ущерб, причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а так же введением процедуры по признанию Подрядчика несостоятельным (банкротом), включая судебные издержки, вред, причиненный личности или имуществу физических лиц, вред, причиненный имуществу юридических лиц.

СКРЫТЫЕ РАБОТЫ

13.1. Скрытые работы должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов. Подрядчик в письменном виде не менее чем за 2 дня до проведения промежуточной приемки выполненных работ, обязан уведомить Заказчика о необходимости проведения приемки. Подрядчик обязуется обеспечить Заказчика всем необходимым инструментом для приемки выполненных работ.

13.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается. Если скрытые работы выполнены без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязан открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию.

13.3. Приемку скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией следует оформлять актом освидетельствования скрытых работ.

13.4. К актам приемки скрытых работ прилагаются текстовые и (или) графические материалы, отражающие фактическое исполнение выполненных работ. При необходимости к актам прилагаются документы, подтверждающие качество выполненных работ, используемых материалов и изделий, результаты лабораторных испытаний.

13.5. Акты приемки скрытых работ составляются в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон. Каждому акту приемки скрытых работ присваивается номер, акт регистрируется в журнале учета выполнения работ.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

14.1. До передачи Объектов Заказчику риск гибели или повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.

14.2. Риск гибели или повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Контракта имущества, переданного Заказчиком Подрядчику, несёт Подрядчик.

14.3. После приёмки Объектов в эксплуатацию Заказчик принимает Объекты под свою охрану и несёт риск от возможного разрушения Объектов или их повреждения.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

18.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

18.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

18.3. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

18.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.

18.5. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или археологический интерес, которые будут найдены на строительной площадке, не являются собственностью Подрядчика.

18.6. После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету данного Контракта, теряют силу, если противоречат данному Контракту.

18.7. Срок действия Контракта:

Начало – со дня заключения Контракта.

Окончание –31 декабря 2019 года.

18.8. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными подписями представителей Сторон.

 

Ведомость объемов работ

Описание

2.1. Данный вид работ состоит в обработке поверхности слоя битумной эмульсией до устройства нового слоя.

Материалы

2.2. Материалы должны соответствовать следующим документам:

                 Битумная эмульсия                 ГОСТ Р 52128-2003

 

Строительные требования

2.3. Оборудование. Для подгрунтовки должны быть использованы отечественные и зарубежные автогудронаторы по согласованию с Заказчиком.

2.4. Подготовка поверхности. Устройство подгрунтовки поверхности основания может быть начато после выполнения работ по устройству слоя основания и его приемки.

Перед нанесением подгрунтовки поверхность покрытия должна быть очищена от грязи, посторонних предметов, мусора и пыли.

2.5. Ограничения по погодным условиям. Подгрунтовка наносится на сухую, не промерзшую поверхность при температуре окружающего воздуха весной и летом не ниже +5°С, осенью – не ниже +10°С.

2.6. Нанесение битумных материалов. Обработку поверхности слоя основания необходимо производить в соответствии с п. 10.17 СНиП 3.06.03-85 за 1-6 часов до начала укладки нового слоя.

Регулировку высоты расположения распределительного узла, угла установки форсунок и давления насоса, а также проверку скорости продольной и поперечной додачи следует производить еженедельно. Во избежание образования натека и разбрызгивания следует предусматривать устройство защитного укрытия близлежащих поверхностей. Такие поверхности укрываются строительным картоном на достаточном расстоянии от места начала и конца нанесения битума с тем, чтобы подачу битума через форсунки распределительного узла можно было начинать и заканчивать вблизи защищенных картоном участков.

Битумный материал следует наносить равномерно с помощью распределительного узла, который перемещается при открытых форсунках рабочего элемента, с заданной скоростью подачи. Следует избегать нанесения избыточного объема битумного материала на стыках отдельных полос. При нанесении материала избыток его следует удалять с поверхности. Битумный материал должен быть нагрет до температуры, указанной в табл. 13 СНиП 3.06.03-85.

Покрытие, после нанесения материала, необходимо укладывать в течение 4-х часов. При устройстве подгрунтовки контролируется равномерность распределения эмульсии, температура и норма расхода.

В тех случаях, когда нет возможности наносить подгрунтовку с помощью распределителя, битумный материал должен наноситься вручную или иным принятым методом.

2.7. Норму расхода битумного материала для подгрунтовки следует принимать в соответствии с Ведомостью объема работ.

 

Приемка

2.8. Приемка слоя подгрунтовки производится и контролируется таким образом, чтобы обеспечить соответствие требованиям всего объема работ Ведомости. Работа принимается на основе общепринятых производственных и строительных допусков. При этом каждая партия поставляемого материала должна сопровождаться сертификатом качества и пройти приемочные испытания в лаборатории Подрядчика в соответствии с требованиями стандартов. Сертификаты качества материала и результаты испытаний предоставляются Заказчику. Необходимо требовать от изготовителя предоставления документации по системе испытаний и инспекции, а также Сертификата соответствия, определяющего, что материалы соответствуют требованиям.

 

3. Устройство выравнивающего слоя.

                                                                      Описание

3.1. Данный вид работ состоит в устройстве выравнивающего слоя из плотной песчаной асфальтобетонной смеси I марки тип Г (II марки тип Г).

Материалы

3.2 Материал должен соответствовать требованиям, изложенным в следующих документах:

Асфальтобетонная смесь                    ГОСТ 9128-2009

 

Строительные требования

3.3. Общие положения. Технология подбора состава смеси, технология укладки и контроля, а также применяемое оборудование должны соответствовать требованиям СНиП 3.06.03-85. Ровность поверхности выравнивающего слоя после окончательного уплотнения должны соответствовать п.6. Однако по усмотрению Инженера, участки готового слоя с зазорами более 5мм (между трехметровой металлической рейкой и поверхностью слоя) могут быть приняты, как удовлетворительные, не требующие переделки.

Допустимый нижний предел коэффициента уплотнения смеси выравнивающего слоя не может быть менее 0,98 для утвержденного состава смеси.

3.4. Приготовление смеси и укладка. При использовании асфальтобетонной смеси их приготовление, и укладка осуществляется в соответствии с ГОСТ 9128-2009.

Толщина выравнивающего слоя в уплотненном состоянии не должна превышать 10см. В противном случае, требуемая по Ведомости объемов работ толщина достигается путем укладки нескольких слоев с уплотнением каждого из них.

3.5. Уплотнение. Для уплотнения необходимо постоянно иметь два катка: один самоходный на пневмошинах и один со стальными вальцами. Подрядчик должен использовать такое количество дополнительных катков, которое понадобится, чтобы добиться требуемой плотности, а также необходимого количества поверхности покрытия. Сразу же после уплотнения асфальтобетонной смеси проверяется ровность поверхности, неровные места исправляются.

Во избежание прилипания смеси к вальцам катка, последние должны быть соответствующим образом увлажнены, однако избыток воды не допускается.

Укатка в продольном направлении начинается с краев и постепенно переходит к центру. Скорость уплотнения согласовывается с Инженером. Направление уплотнения не должно резко изменяться.

3.6. Ровность. Ровность выравнивающего слоя контролируется 3-х метровой металлической рейкой, в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85. Все дефектные участки подлежат переделке. С этой целью материал разрыхляется, добавляется новый или убираются излишки, затем выполняются разравнивание и снова уплотнение. Для проверки соответствия отметок выровненного покрытия проектным отметкам заказчик производит исполнительную нивелировку участка.

Приемка

3.7. Уложенный и уплотненный выравнивающий слой из горячей асфальтобетонной смеси принимается в соответствии с п.6.. Нижний предел плотности материала должен составлять не менее 98% от плотности образцов, уплотненных в лабораторных условиях.

 

4. Покрытия из горячей асфальтобетонной смеси.

Описание

4.1. Данный вид работ состоит в устройстве: двухслойного асфальтобетонного покрытия: нижний слой из мелкозернистой пористой горячей асфальтобетонной смеси II марки толщиной 5см, верхний слой из мелкозернистой плотной горячей асфальтобетонной смеси I марки тип Б толщиной 5см.

 Типы и марки смеси представлены в табл. 1, гранулометрический состав минеральной части – в ГОСТ 9128-2009.

Материалы

4.2. Материалы, входящие в состав асфальтобетонных смесей, должны соответствовать требованиям, изложенным в следующих документах:

       Асфальтобетонные смеси                              ГОСТ 9128-2009

       Битум нефтяной дорожный                           ГОСТ 22245-90

       Щебень                                                           ГОСТ 8267-93                 

Песок                                                              ГОСТ 8736-2014

Минеральный порошок                                 ГОСТ Р 52129-2003

4.3. Зерновой состав минеральной части асфальтобетонных смесей и физико-механические свойства должны соответствовать требованиям ГОСТ 9128-2009 .

Асфальтобетон для устройства асфальтобетонных слоев покрытия должен соответствовать требованиям, приведенным в таблице 1.

 

                                        Таблица 1

Наименование показателей

Наименование показателей                           асфальтобетона       

горячий, плотный, мелкозернистый I марки тип Б горячий пористый мелкозернистый II марки
1. Предел прочности при сжатии, Мпа При +50° С, не менее При +20°С, не менее           При 0°С, не более                                                                                               1,2 2,5 11,0   0,5 - -
 2. Коэффициент водостойкости, не менее 0,90 0,6
3. Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении, не менее                0,85 0,5
 4. Водонасыщение, % по объему, не более                                                     1,5-4,0 5,0-10,0
 5. Остаточная пористость, % по объему, не более 2,5-5,0 4,0-10,0
 6. Пористость минерального остова, % по объему, не более 14-19 23

 

Строительные требования

4.4. Состав смеси (формула рабочей смеси). Состав смеси из щебня (гравия), песка, битума, минерального порошка и добавок определяется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком. Состав смеси должен соответствовать ГОСТ 9128-2009 и обеспечивать требуемые значения физико-механических показателей. Вид модификатора битума выбирается Подрядчиком, а оптимальное количество модификатора устанавливают экспериментальным путем в ходе лабораторных испытаний. Результаты испытаний подобранной смеси представляются на согласование Заказчику не менее чем за 20 календарных дней до начала производства работ по устройству покрытия. Кроме этого по требованию Заказчика Подрядчиком представляются:

- «сертификат на продукцию»;

- образец используемого битума (без модификатора) – 1л;

- щебень – 10кг;

- песок – 10кг;

- минеральный порошок – 5кг.

Если при испытаниях материалов и образцов смеси окажется, что они не отвечают настоящим Требованиям, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика замены материалов или изменения состава смеси. При поступлении в ходе производства работ новых партий материалов Подрядчик передает Заказчику документы и образцы материалов, в соответствии с изложенным выше.

       4.5. Смесительная установка. По согласованию с Заказчиком используются отечественные или зарубежные смесительные установки.

 Автоматическое управление. Дозировка, смешивание и разгрузка смеси осуществляется в режиме автоматического управления, после одобрения Инженером.

       4.6. Асфальтоукладчики. По согласованию с Заказчиком используются отечественные или зарубежные асфальтоукладчики.

       4.7. Подготовка основания. Основание для укладки слоя покрытия из асфальтобетона должно быть ровным, чистым и сухим. Перед укладкой смеси (за 1-6 час.) поверхность основания обрабатывается в соответствии с п. 6 (Глава. Подгрунтовка поверхностей слоев покрытия вяжущим материалом)

       4.8. Ограничения по погодным условиям. Устройство асфальтобетонных покрытий производится в сухую погоду при температуре окружающего воздуха весной и летом не ниже +5°С, осенью – не ниже +10°С. Устройство слоев покрытий в иных погодных условиях возможно при соблюдении требований п. 10.16 СНиП 3.06.03-85, по разрешению Заказчика.

       4.9. Подготовка битума. Битум в рабочем котле должен быть обезвожен, не иметь механических примесей, быть однородным и нагретым таким образом, чтобы обеспечить его бесперебойную подачу в дозирующее устройство смесительной установки. Температура нагрева битума должна соответствовать требования п.п. 10.4-10.7 и табл. 13 СНиП 3.06.03-85 с учетом принятой технологии и устанавливается по согласованию с Заказчиком.

       4.10. Подготовка минеральных материалов. Очищенные от пыли, глины и механических примесей щебень, песок и отсевы дробления должны быть просушены в сушильном барабане смесительной установки и нагревают до температуры, указанной в табл. 13 СНиП 3.06.03-85, обусловленной выбранным типом асфальтобетонной смеси, маркой битума и условиями транспортировки и укладки смеси. Минеральный порошок для асфальтобетонной смеси разрешается вводить в смесь без подогрева. Влажность минеральных материалов на входе в смеситель не должна превышать 1% по массе.

       4.11. Смешение. Дозировку компонентов смеси требуется осуществлять в соответствии с утвержденным Рецептом; точность дозировки должна соответствовать требованиям ГОСТ 9128-2009. Смешение должно продолжаться до тех пор, пока все частицы минеральных материалов не будут полностью и равномерно покрыты битумом. Температура смеси на выходе из смесителя должна быть установлена с учетом погодных условий, дальности транспортировки и требований п. 10.7 и табл. 13 СНиП 3.06.03-85.

       4.12. Транспортировка. Для транспортировки асфальтобетонных смесей используются строительные самосвалы или специальные машины. Загрузка смеси допускается только в чистый и сухой кузов (бункер) автомобиля. Каждый грузовик должен быть оборудован тентом из брезента или подходящего материала для защиты смеси от воздействия атмосферных осадков и сокращения температурных потерь. При этом применение материалов, имеющих температуру плавления ниже +200°с, а также материалов, способных вступать в реакцию с компонентами смеси и приводить к загрязнению смеси или изменению ее характеристик не допускается. В случае необходимости следует применять кузова (бункеры) с теплоизоляцией. Продолжительность транспортирования асфальтобетонных смесей должна устанавливаться из условия обеспечения температуры при укладке, указанной в табл. 14 СНиП 3.06.03-85.

       4.13. Укладка и уплотнение. Укладка и уплотнение асфальтобетонной смеси должна производиться в соответствии с требованиями п.10.16-п.10.38 СНиП 3.06.03-85 по схеме, согласованной с Заказчиком. При этом температура смеси при уплотнении должна соответствовать значениям табл. 14 СНиП 3.06.03-85. Укладка должна выполняться сопряженными полосами, при этом места сопряжения полос после окончания укатки должны быть ровными и плотными. По возможности необходимо укладывать смеси непрерывно. Следует избегать прохода катков по незащищенным кромкам свежеуложенной смеси. Качество продольных и поперечных сопряжений укладываемых полос требуется контролировать постоянно, при этом особое внимание уделяется качеству их уплотнения и ровности.

Срезанный с кромок и любой иной удаляемый в ходе работ материал должен вывозиться для повторного его использования. При уплотнении слоя необходимо обеспечивать коэффициент уплотнения, который должен быть не менее 0,98, в соответствии с п.10.41 СНиП 3.06.03-85.

Операционный контроль

       4.14. К показателям и методам операционного контроля относится следующее:

       а) температура смеси – определяется при каждой единичной партии, поставляемой к месту укладки. Смесь с температурой, не соответствующей требуемым значениям по ГОСТ 9128-2009, к укладке не допускается;

       б) температура слоя в процессе его формирования – определяется в начале и в конце каждой технологической операции и должна соответствовать значениям, приведенным в табл. 14 СНиП 3.06.03-85;

       в) толщина слоя – контролируется в процессе укладки, в рабочем сечении слоя (не менее одного замера на 1,5м ширины) через 15-20м или по требованию Инженера. Толщина сформированного слоя должна соответствовать проектной.

       г) ровность – определяется в процессе уплотнения металлической рейкой длиной 3м, укладываемой на формируемое покрытие в продольном и поперечном направлениях. Ровность считается не удовлетворительной, если зазор между поверхностью покрытия и рейкой более 5мм. Дефектные участки должны быть исправлены в ходе работ.

       д) поперечные уклоны – задаются асфальтоукладчиками и контролируются угломерной рейкой или нивелиром. Поперечные уклоны должны соответствовать требованиям Проекта и СНиП 3.06.03-85;

       е) качество смеси (состав и физико-механические свойства) – определяются по пробам, отбираемым из каждых 500т смеси, но не реже 1 раза в смену.

Качество смеси должно соответствовать утвержденному Рецепту. Пределы отклонений контрольных показателей не должны превышать согласованных с Заказчиком значений.

Приемка работ

       4.15. В процессе устройства асфальтобетонных покрытий должна производиться приемка битума, минеральных материалов (щебень, песок, минеральный порошок), асфальтобетонной смеси и готового покрытия. Каждая партия поставляемых материалов должна сопровождаться сертификатом качества и пройти приемочные испытания в лаборатории Подрядчика в соответствии с требованиями стандартов. Сертификаты качества материалов и результаты испытаний представляют Заказчику.

Приемка асфальтобетонной смеси осуществляется при ее соответствии, утвержденному Рецепту (содержанию битума, зерновой состав минеральной части), требованиям ГОСТ 9128-2009 и проекту.

В случае использования асфальтобетона с пределами отклонений от контрольных показателей, превышающих согласованные, Инженер имеет право отказать в приемке выполненных работ.

Приемка покрытия из горячей асфальтобетонной смеси производится в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85. При этом определяют:

а. Коэффициент уплотнения. Образцы кернов из покрытия должны отбираться Подрядчиком по указанию Заказчика из расчета три керна на 7000м2 готового покрытия. Испытания отобранных кернов производятся в соответствии с требованиями ГОСТ 12801-98. Полученные значения коэффициента уплотнения должны соответствовать требуемым значениям, указанным в п. 10.41 СНиП 3.06.03-85 для данного типа асфальтобетонной смеси.

б. Ровность покрытия. Оценка ровности покрытия производится в соответствии с п. 14.5 СНиП 3.06.03-85.

в. Сцепление (шероховатость). Сцепление (шероховатость) определяется в соответствии с п.14.6 СНиП 3.06.03-85. Значения коэффициентов сцепления покрытия должны удовлетворять требованиям табл. 46 СНиП 2.05.02-85.

 

5. Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистой плотной, горячей асфальтобетонной смеси тип Б марки 1, толщ. 5см.

Описание

5.1. Данный вид работ состоит в устройстве двухслойного асфальтобетонного покрытия: нижний слой из крупнозернистой пористой горячей асфальтобетонной смеси II марки толщиной 6см, верхний слой из мелкозернистой плотной горячей асфальтобетонной смеси I марки тип Б толщиной 5см. Типы и марки смеси представлены в табл. 1, гранулометрический состав минеральной части – в ГОСТ 9128-2009.

Материалы

5.2. Материалы, входящие в состав асфальтобетонных смесей, должны соответствовать требованиям, изложенным в следующих документах:

       Асфальтобетонные смеси                              ГОСТ 9128-2009

       Битум нефтяной дорожный                           ГОСТ 22245-90

Щебень                                                           ГОСТ 8267-93                 

Песок                                                              ГОСТ 8736-2014

Минеральный порошок                                ГОСТ Р 52129-2003

5.3. Зерновой состав минеральной части асфальтобетонных смесей и физико-механические свойства должны соответствовать требованиям ГОСТ 9128-2009 .

Асфальтобетон для устройства асфальтобетонных слоев покрытия должен соответствовать требованиям, приведенным в таблице 1.

 

Таблица 1

Наименование показателей

Наименование показателей                           асфальтобетона       
горячий, плотный, мелкозернистый   I марки тип Б
1. Предел прочности при сжатии, Мпа При +50° С, не менее При +20°С, не менее           При 0°С, не более                                                                                               1,0 2,5 9,0
 2. Коэффициент водостойкости, не менее 0,95
3. Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении, не менее                0,9
 4. Водонасыщение, % по объему, не более                                                     1,5-4,0
  5. Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0 °С и скорости деформирования 50 мм/мин для асфальтобетонов всех типов, МПа: 3,0-5,5

 

Строительные требования

5.4. Состав смеси (формула рабочей смеси). Состав смеси из щебня (гравия), песка, битума, минерального порошка и добавок определяется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком. Состав смеси должен соответствовать ГОСТ 9128-2009 и обеспечивать требуемые значения физико-механических показателей. Вид модификатора битума выбирается Подрядчиком, а оптимальное количество модификатора устанавливают экспериментальным путем в ходе лабораторных испытаний. Результаты испытаний подобранной смеси представляются на согласование Заказчику не менее чем за 20 календарных дней до начала производства работ по устройству покрытия. Кроме этого по требованию Заказчика Подрядчиком представляются:

- «сертификат на продукцию»;

- образец используемого битума (без модификатора) – 1л;

- щебень – 10кг;

- песок – 10кг;

- минеральный порошок – 5кг.

Если при испытаниях материалов и образцов смеси окажется, что они не отвечают настоящим Требованиям, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика замены материалов или изменения состава смеси. При поступлении в ходе производства работ новых партий материалов Подрядчик передает Заказчику документы и образцы материалов, в соответствии с изложенным выше.

5.5. Смесительная установка. По согласованию с Заказчиком используются отечественные или зарубежные смесительные установки.

 Автоматическое управление. Дозировка, смешивание и разгрузка смеси осуществляется в режиме автоматического управления, после одобрения Инженером.

5.6. Асфальтоукладчики. По согласованию с Заказчиком используются отечественные или зарубежные асфальтоукладчики.

5.7. Подготовка основания. Основание для укладки слоя покрытия из асфальтобетона должно быть ровным, чистым и сухим. Перед укладкой смеси (за 1-6 час.) поверхность основания обрабатывается в соответствии с п. 6 (Глава. Подгрунтовка поверхностей слоев покрытия вяжущим материалом.

5.8. Ограничения по погодным условиям. Устройство асфальтобетонных покрытий производится в сухую погоду при температуре окружающего воздуха весной и летом не ниже +5°С, осенью – не ниже +10°С. Устройство слоев покрытий в иных погодных условиях возможно при соблюдении требований п. 10.16 СНиП 3.06.03-85, по разрешению Заказчика.

5.9. Подготовка битума. Битум в рабочем котле должен быть обезвожен, не иметь механических примесей, быть однородным и нагретым таким образом, чтобы обеспечить его бесперебойную подачу в дозирующее устройство смесительной установки. Температура нагрева битума должна соответствовать требования п.п. 10.4-10.7 и табл. 13 СНиП 3.06.03-85 с учетом принятой технологии и устанавливается по согласованию с Заказчиком.

5.10. Подготовка минеральных материалов. Очищенные от пыли, глины и механических примесей щебень, песок и отсевы дробления должны быть просушены в сушильном барабане смесительной установки и нагревают до температуры, указанной в табл. 13 СНиП 3.06.03-85, обусловленной выбранным типом асфальтобетонной смеси, маркой битума и условиями транспортировки и укладки смеси. Минеральный порошок для асфальтобетонной смеси разрешается вводить в смесь без подогрева. Влажность минеральных материалов на входе в смеситель не должна превышать 1% по массе.

5.11. Смешение. Дозировку компонентов смеси требуется осуществлять в соответствии с утвержденным Рецептом; точность дозировки должна соответствовать требованиям ГОСТ 9128-2009. Смешение должно продолжаться до тех пор, пока все частицы минеральных материалов не будут полностью и равномерно покрыты битумом. Температура смеси на выходе из смесителя должна быть установлена с учетом погодных условий, дальности транспортировки и требований п. 10.7 и табл. 13 СНиП 3.06.03-85.

5.12. Транспортировка. Для транспортировки асфальтобетонных смесей используются строительные самосвалы или специальные машины. Загрузка смеси допускается только в чистый и сухой кузов (бункер) автомобиля. Каждый грузовик должен быть оборудован тентом из брезента или подходящего материала для защиты смеси от воздействия атмосферных осадков и сокращения температурных потерь. При этом применение материалов, имеющих температуру плавления ниже +200°с, а также материалов, способных вступать в реакцию с компонентами смеси и приводить к загрязнению смеси или изменению ее характеристик не допускается. В случае необходимости следует применять кузова (бункеры) с теплоизоляцией. Продолжительность транспортирования асфальтобетонных смесей должна устанавливаться из условия обеспечения температуры при укладке, указанной в табл. 14 СНиП 3.06.03-85.

5.13. Укладка и уплотнение. Укладка и уплотнение асфальтобетонной смеси должна производиться в соответствии с требованиями п.10.16-п.10.38 СНиП 3.06.03-85 по схеме, согласованной с Заказчиком. При этом температура смеси при уплотнении должна соответствовать значениям табл. 14 СНиП 3.06.03-85. Укладка должна выполняться сопряженными полосами, при этом места сопряжения полос после окончания укатки должны быть ровными и плотными. По возможности необходимо укладывать смеси непрерывно. Следует избегать прохода катков по незащищенным кромкам свежеуложенной смеси. Качество продольных и поперечных сопряжений укладываемых полос требуется контролировать постоянно, при этом особое внимание уделяется качеству их уплотнения и ровности.

Срезанный с кромок и любой иной удаляемый в ходе работ материал должен вывозиться для повторного его использования. При уплотнении слоя необходимо обеспечивать коэффициент уплотнения, который должен быть не менее 0,98, в соответствии с п.10.41 СНиП 3.06.03-85.

Операционный контроль

5.14. К показателям и методам операционного контроля относится следующее:

а) температура смеси – определяется при каждой единичной партии, поставляемой к месту укладки. Смесь с температурой, не соответствующей требуемым значениям по ГОСТ 9128-2009, к укладке не допускается;

б) температура слоя в процессе его формирования – определяется в начале и в конце каждой технологической операции и должна соответствовать значениям, приведенным в табл. 14 СНиП 3.06.03-85;

в) толщина слоя – контролируется в процессе укладки, в рабочем сечении слоя (не менее одного замера на 1,5м ширины) через 15-20м или по требованию Инженера. Толщина сформированного слоя должна соответствовать проектной.

г) ровность – определяется в процессе уплотнения металлической рейкой длиной 3м, укладываемой на формируемое покрытие в продольном и поперечном направлениях. Ровность считается не удовлетворительной, если зазор между поверхностью покрытия и рейкой более 5мм. Дефектные участки должны быть исправлены в ходе работ.

д) поперечные уклоны – задаются асфальтоукладчиками и контролируются угломерной рейкой или нивелиром. Поперечные уклоны должны соответствовать требованиям Проекта и СНиП 3.06.03-85;

е) качество смеси (состав и физико-механические свойства) – определяются по пробам, отбираемым из каждых 500т смеси, но не реже 1 раза в смену.

Качество смеси должно соответствовать утвержденному Рецепту. Пределы отклонений контрольных показателей не должны превышать согласованных с Заказчиком значений.

Приемка работ

5.15. В процессе устройства асфальтобетонных покрытий должна производиться приемка битума, минеральных материалов (щебень, песок, минеральный порошок), асфальтобетонной смеси и готового покрытия. Каждая партия поставляемых материалов должна сопровождаться сертификатом качества и пройти приемочные испытания в лаборатории Подрядчика в соответствии с требованиями стандартов. Сертификаты качества материалов и результаты испытаний представляют Заказчику.

Приемка асфальтобетонной смеси осуществляется при ее соответствии, утвержденному Рецепту (содержанию битума, зерновой состав минеральной части), требованиям ГОСТ 9128-2009 и проекту.

В случае использования асфальтобетона с пределами отклонений от контрольных показателей, превышающих согласованные, Инженер имеет право отказать в приемке выполненных работ.

Приемка покрытия из горячей асфальтобетонной смеси производится в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85. При этом определяют:

а. Коэффициент уплотнения. Образцы кернов из покрытия должны отбираться Подрядчиком по указанию Заказчика из расчета три керна на 7000м2 готового покрытия. Испытания отобранных кернов производятся в соответствии с требованиями ГОСТ 12801-98. Полученные значения коэффициента уплотнения должны соответствовать требуемым значениям, указанным в п. 10.41 СНиП 3.06.03-85 для данного типа асфальтобетонной смеси.

б. Ровность покрытия. Оценка ровности покрытия производится в соответствии с п. 14.5 СНиП 3.06.03-85.

в. Сцепление (шероховатость). Сцепление (шероховатость) определяется в соответствии с п.14.6 СНиП 3.06.03-85. Значения коэффициентов сцепления покрытия должны удовлетворять требованиям табл. 46 СНиП 2.05.02-85.

 

6. Установка бортового камня.

Описание

6.1. Данный вид работ включает установку нового бортового камня.

Материалы

       6.2. Материалы и технология укладки должны соответствовать требованиям, изложенным в следующих документах:

               «Камни бетонные и железобетонные бортовые»                   ГОСТ 6665-91

Строительные требования

6.3. Перед установкой нового бордюрного камня восстанавливается корыто под бордюрный камень и укладывается нижний слой основания из щебня. Укладка бордюрного камня производится на бетонный раствор. Работы ведутся в сухую погоду при температуре окружающего воздуха не ниже +10° С.

Приемка

       6.4. Работы по установке бордюрного камня принимаются при условии их выполнения в соответствии с Требованиями Заказчика, а так же при условии их выполнения в соответствии с Ведомостью объемов работ, на основе общепринятых производственных и строительных допусков.

 

7. Укрепление обочин.

 

Описание

7.1. Данный вид работ состоит в укреплении обочин щебнем.

Материалы

7.2. Материалы должны отвечать требованиям следующих документов:

Щебень                                                           ГОСТ 8267-93     

Строительные требования

7.3. Укрепление обочин щебнем. Укрепление обочин слоем щебнем средней толщиной 10см предусматривается по всему участку дороги. Для данного вида работ применяется щебень фр.20-49мм М 400. Материал для укрепления следует распределять автогрейдерами в один - два слоя, а уплотнять – катками, обеспечивающими степень уплотнения в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85.

Приемка

       7.4. Работы по укреплению обочин принимаются при условии их выполнения в соответствии с СНиП 3.06.03-85 и Требованиями Заказчика. Работы принимаются только при условии их выполнения в соответствии с Ведомостью на основе общепринятых производственных и строительных допусков.

 

8. Восстановление профиля водоотводных канав.

Описание

Данный вид работы состоит в восстановлении профиля водоотводных канав.

Строительные требования

8.1. Подготовка к восстановлению профиля водоотводных канав. При подготовке к восстановлению профиля водоотводных канав участок очищается от растительности.

8.2. Водоотводные канавы. Разработку грунта при восстановлении профиля водоотводных канав требуется производить в соответствии с Ведомостью объема работ. Нарезаются кюветы в соответствии с чертежами, производится вертикальная и горизонтальная планировка дна боковых канав. Удаляются все выступающие корни, пни, камни. Боковые канавы должны очищаться от листвы, веток и иных обломков до приемки заказчиком.

Приемка

8.3. Приемка работ по устройству продольных водоотводных канав производится и контролируется таким образом, чтобы обеспечить соответствие всего объема работ требованиям Ведомости объема работ. Работа принимается на основе общепринятых производственных и строительных допусков.

При выполнении работ Подрядчик может использовать по письменному согласованию с Заказчиком аналогичные материалы, которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы, указанные в перечне и объеме работ.

 

Срок гарантии на выполненные работы:

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками.

Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов выполненных работ составляет, по конструктивным элементам:

- по верхнему слою покрытия – 4 года;

- по основанию дорожной одежды – 6 лет;

- по нижнему слою покрытия – 5 лет;

-  укрепление обочин - 2 года;

-  деформационные швы - 2 года;

- бортовой камень - 5 лет.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата подписания акта о приемке выполненных работ.

 

Заказчик: Подрядчик:
Администрация Пыталовского района 181410, Псковская область, г. Пыталово, ул. Красноармейская, д.37 ИНН 6021002384 КПП 602101001 ОКПО 04038330 ОКОНХ 97600 ОГРН 1026002144651 ОКВЭД 84.11.31  л\с 03573003920 в УФК по Псковской области счет № 40204810940300009003 в отделении Псков г. Псков БИК 045805001 ОКТМО 58653101   Глава Пыталовского района                                  __________________ В.М. Кондратьева        м.п.     _________________ _________________            м.п.

 

Приложение № 5 к муниципальному контракту № ___ на выполнение работ

 по ремонту участка улицы Каупужа от пересечения ж/д переезда до пересечения 

с улицей Пушкинская  в г. Пыталово Пыталовского района от __________ г

 

 

Акт (ОБРАЗЕЦ)

приема – передачи участка автомобильной дороги (отдельных конструктивных элементов) ___________________________________ на период производства работ по ________________________________________________________________________

(вид работ в соответствии с Муниципальным контрактом)

                                                                                                           

 « » _____________201_г.

 

Мы, нижеподписавшиеся представители:

Заказчика:

_________________________________                                          ____________

Эксплуатирующей организации:

_________________________________                                              ____________

Подрядчика:

___________________________________                                          ____________

в целях обеспечения безопасности дорожного движения на период производства работ по __________________________________________________________________________________

(вид работ в соответствии с Муниципальным контрактом)

участка автомобильной дороги (улицы) местного значения _________________________________________________________________________________

(наименование автомобильной дороги км+м – км+м)

 

и руководствуясь Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», составили настоящий акт приема – передачи участка автомобильной дороги от эксплуатирующей организации - ____________ выполняющей работы по содержанию на основании _____________________________________________________ к подрядной организации ________________________________________________________ (выполняющей работы по _________________________________________________________________________________     

                                    (вид работ в соответствии с Муниципальным контрактом)

на основании Муниципального контракта № ____ от «___» _______ 201_ года с __________________________________).

Срок передачи - с даты подписания настоящего акта до момента передачи в эксплуатацию.

Элементы дороги, подлежащие передаче – ________________________________________________ (Приложение № 1 и № 2).

Ответственность за содержание участка автомобильной дороги, сохранность ее элементов, обеспечение безопасности дорожного движения на период производства работ несут ________________________________________ и_________________________________________

 (наименование подрядной организации)         (наименование эксплуатирующей организации)                      

в соответствии с Приложением № 3.

Приложения:

1. Ведомость элементов автомобильной дороги, передаваемых на период производства работ – на __ л.;

2. Ведомости передаваемых элементов – на __ л.;

 

Подписи:

От Заказчика:

________________________________                                                ____________

От Эксплуатирующей организации:

________________________________                                                ____________

От Подрядчика:

________________________________                                                ____________

 

    

ОБРАЗЕЦ                              

Приложение № 1

к акту приема-передачи участка автомобильной дороги

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ

«______» ______________20 ________г.

по объекту:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(№ муниципального контракта, на основании которого данная организация выполняла работы)

 

Законченный ремонтом участок автомобильной дороги _________________________________________________________(полное наименование автомобильной дороги, адрес пускового комплекса) принят в эксплуатацию приемочной комиссией____________________________

                (дата приемки, число, месяц, год)

Ремонт осуществлялся подрядчиком:_________________________________________________

Выполнившим собственными силами: ________________________________________________

Работы выполнены по проекту, разработанному _________________________________________________________________________________.

(полное наименование генеральной проектной организации, юридический адрес, ИНН)

Инженерное сопровождение проекта _________________________________________________________________________________.

(полное наименование организации, осуществляющей инженерное сопровождение, юридический адрес, ИНН)

ХАРАКТЕРИСТИКА

ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

по верхнему слою покрытия  
по основанию дорожной одежды  
по нижнему слою покрытия  
укрепление обочин  
деформационные швы    
бортовой камень  
И т.д.  

_________________________________________________________________________________

(полное наименование генеральной подрядной организации)

принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков.

В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии с Муниципальным контрактом с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные Муниципальным контрактом и настоящим Гарантийным паспортом.

______________________                         _____________          __________________    

(руководитель генеральной                                                                          

подрядной организации)                              (подпись)                              (Фамилия И. О.)

                                                     М.П.

 

Гарантийный паспорт выдан ________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________.

(полное наименование организации, осуществляющей эксплуатацию объекта, юридический адрес, ИНН)

_________________________________________________________________________________

(№муниципального контракта, на основании которого организация осуществляет эксплуатацию объекта)

которое обязуется своевременно и в полном объеме производить работы по содержанию принятого в эксплуатацию__________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(наименование объекта, наименование автомобильной дороги)

 

______________________                       _____________       ________________

 (руководитель эксплуатирующей организации)          (подпись)         (Фамилия И. О.)

М.П.

 

От Заказчика:   ______________ м.п. От Подрядчика:   ______________ м.п.

 

Заказчик: Подрядчик:
Администрация Пыталовского района 181410, Псковская область, г. Пыталово, ул. Красноармейская, д.37 ИНН 6021002384 КПП 602101001 ОКПО 04038330 ОКОНХ 97600 ОГРН 1026002144651 ОКВЭД 84.11.31  л\с 03573003920 в УФК по Псковской области счет № 40204810940300009003 в отделении Псков г. Псков БИК 045805001 ОКТМО 58653101   Глава Пыталовского района                                  __________________ В.М. Кондратьева        м.п.     _________________ _________________            м.п.

 

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _________   

 на выполнение работ по ремонту участка улицы Каупужа от пересечения ж/д переезда до пересечения с улицей Пушкинская в г. Пыталово Пыталовского района

ИКЗ: 193602100238460210100100140134211244

 

 

г. ______________                                                                                    «____» _______ 2019 года                                                                                                     

 

Администрация Пыталовского района, действующая от имени муниципального образования «Пыталовский район», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________, действующего на основании Устава муниципального образования «Пыталовский район», с одной стороны, и _______________________________________________, далее именуемое «Подрядчик», в лице ________________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по результатам электронного аукциона (протокол от ________ 2019 г. № _____), заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту участка улицы Каупужа от пересечения ж/д переезда до пересечения с улицей Пушкинская в г. Пыталово Пыталовского района (далее – Объект), а Заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы по текущему ремонту Объекта, указанного в п.1.1 Контракта, в соответствии с условиями Контракта и приложениями к нему.

1.3. Подрядчик обязуется разработать техническую документацию в соответствии с разделом 6 Контракта.

1.4. Подрядчик обязуется в соответствии с Контрактом завершить все работы и сдать их в установленном порядке в сроки, установленные п. 5.1. Контракта.

1.5. Обязательства по настоящему Контракту должны быть обеспечены за счет средств Подрядчика в соответствии с документацией об аукционе. Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик.

1.6. Место выполнения работ: автомобильная дорога улица Каупужа в г. Пыталово Псковской области.

1.7. Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в размере _____________ руб . (5 % начальной (максимальной) цены контракта) в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45, 96 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Возврат Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком) осуществляется в течение 1 месяца с момента исполнения всех обязательств по Контракту на следующие банковские реквизиты:_________________________________________

УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ

2.1. Интересы Заказчика по управлению Контрактом представляет ______________________________, который с момента заключения настоящего Контракта будет принимать непосредственное участие в регулировании деятельности по текущему ремонту Объекта, формировать штат представителей, выполняющих строительный контроль за выполнением работ по Контракту, а также уполномоченных им лиц, осуществляющих контроль за ходом исполнения Контракта.

2.2. Интересы Подрядчика по Контракту представляет ____________________ (ФИО, должность, телефон).

2.3. Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться в Журнале производства работ, который постоянно находится на Объекте.

2.4. Подрядчик и его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с текущим ремонтом Объекта.

ЦЕНА КОНТРАКТА

3.1. Цена Контракта составляет _______________ (____________) рублей _____­­­­­­­­ копеек, в том числе НДС 20% (или НДС не облагается, основание).

Лимиты бюджетных обязательств определяются в соответствии с решением Собрания депутатов Пыталовского района № 54 от 27.12.2018 года «О бюджете муниципального образования «Пыталовский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на соответствующий финансовый год.

3.2. Цена Контракта устанавливается на основании результатов электронного аукциона. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

3.3. В цену Контракта входят все расходы и затраты, связанные с выполнением Подрядчиком обязательств по Контракту, включая расходы на уплату налогов и других обязательных платежей, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В стоимость работ входят затраты на утилизацию строительных отходов и возмещение за негативное воздействие на окружающую среду.

3.4. Суммы, подлежащие уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежат уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.5. Стоимость работ определяется в соответствии с МДС 81-35.2004 на основании локального сметного расчета и ведомости объемов работ, составленных Заказчиком.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

4.1. Заказчик осуществляет финансирование по настоящему Контракту из средств бюджета муниципального образования «Пыталовский район», в виде субсидии из бюджета Псковской области и софинансирования муниципального образования.

4.2. Оплата работ осуществляется в течение 30  (тридцати)  дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ на основании подписанных Сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденных Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100 (далее – акт по форме КС-2, справка по форме КС-3), в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение № 2 к Контракту), и выставленного Подрядчиком счета на оплату, счета-фактуры (счет-фактура предоставляется в случае если Подрядчик является плательщиком НДС).

Авансирование работ не производится.

Оплата работ осуществляются в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4.3. Заказчик и Подрядчик проводят сверку взаиморасчётов по Контракту с подписанием соответствующего Акта сверки расчётов в случае досрочного расторжения Контракта, после окончания выполнения работ по Контракту, а также по обращению одной из Сторон.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Календарные сроки выполнения работ и сроки завершения отдельных видов работ определяются Календарным графиком производства работ (Приложение № 1 к Контракту).

Сроки выполнения работ:

начало работ: со дня заключения настоящего Контракта;

окончание работ: 90 календарных дней с момента заключения Контракта.

5.2. Объем работ по Контракту должен быть исполнен в соответствии с Календарным графиком производства работ (Приложение № 1 к Контракту) и в пределах годовых лимитов бюджетных обязательств. Подрядчик по письменному согласованию с Заказчиком может завершить работы ранее сроков, предусмотренных настоящим Контрактом.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

6.1. На основании и в соответствии с переданной Заказчиком документацией, Подрядчик должен разработать необходимую для выполнения работ по текущему ремонту Объекта, его отдельных конструктивных элементов документацию, чертежи сложных вспомогательных и временных зданий и сооружений, а также проект производства работ, включающий технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества (Техническая документация).

6.2. Подрядчик обязан представить на согласование Заказчику проект производства работ в течение 20 дней с момента заключения Контракта.

6.3. При рассмотрении и утверждении проекта производства работ при наличии замечаний Заказчика Подрядчик обязан внести изменения в проект производства работ в сроки, установленные Заказчиком. Подрядчику запрещается приступать к выполнению работ на Объекте без согласованного Заказчиком проекта производства работ.

6.4. При исполнении Контракта стороны руководствуются Перечнем нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ (Приложение № 3 к Контракту). В случае введения в действие новых нормативно-технических документов Заказчик обязан уведомить Подрядчика о необходимости и порядке их применения при исполнении Контракта.

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя обязательства:

7.1. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

7.2. Представители Заказчика имеют право:

- беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ;

- производить соответствующие записи в журналы учета выполнения работ при выполнении работ на Объекте. Запись в журнале имеет статус предписания и обязательна для исполнения Подрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных настоящим Контрактом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.

7.3. Представители Заказчика имеют право давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от нормативно-технических документов, условий настоящего Контракта и приложений к нему.

7.4. Заказчик в случае выявления недостатков выполненных работ, возникших в течение гарантийного срока, обязан в течение 3 рабочих дней направить Подрядчику письменное извещение о выявленных недостатках на гарантийном участке, необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка в соответствии с пунктом 10.3 Контракта для фиксирования выявленных недостатков в акте и определения сроков их устранения.

7.5. По письменному сообщению Подрядчика о готовности законченного Объекта организовать совместно с Подрядчиком их приёмку.

7.6. При осуществлении контроля за выполнением работ Заказчик не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:

8.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям нормативно-технических документов, настоящего Контракта и приложений к нему.

8.2. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с проектом производства работ, Перечнем нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту), условиями настоящего Контракта и приложений к нему, до начала производства работ представить Заказчику приказ о назначении ответственного за производство работ на Объекте.

8.3. Устранять все замечания Заказчика, данные в порядке, предусмотренном в п. 2.3 и 7.3 настоящего Контракта.

8.4. Обеспечить в ходе выполнения работ на Объекте выполнение на строительной площадке (полосе отвода) мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с Перечнем нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ (Приложение № 3к настоящему Контракту).

8.5. Изготовить и установить за свой счет в начале и в конце участка производства работ информационный щит желтого цвета размером 2,0 х 1,5 м., на котором указывается: вид работ, наименование объекта, Заказчика, Подрядчика, ответственный за производство работ, его контактные телефоны, сроки начала и окончания работ.

8.6. Обеспечить и содержать за свой счет охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянок строительной техники и другого имущества и сооружений, необходимых для выполнения работ на Объекте, ограждения мест производства работ с момента начала работ до подписания акта приемки его в эксплуатацию.

8.7. Осуществлять работы по переносу и переустройству попадающих в зону выполнения работ инженерных коммуникаций и строений.

8.8. Немедленно известить Заказчика, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности Объекта, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок.

8.9. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журналы учета выполнения работ на русском языке по типовой форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7, а также специальные журналы работ, журналы операционного контроля качества.

Подрядчик осуществляет своими силами операционный контроль выполняемых им работ, о его результатах отчитывается перед Заказчиком, заносит результаты операционного контроля в соответствующие журналы.

8.10. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта в соответствии с п. 10.2 Контракта исправлять недостатки выполненных работ за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Обеспечить сохранность принятых от Заказчика знаков закрепления на местности геодезической основы сооружения (реперы, оси, углы поворота, закрепление сооружений).

8.11. Согласовать с Заказчиком схемы организации дорожного движения, порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение.

8.12. Обеспечить разбивку осей и частей сооружения в соответствии с нормативной документацией, нести ответственность за правильность разбивки осей сооружения, высот и размеров всех его частей. Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением этих работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.

8.13. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности работ в соответствии с Перечнем нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ (Приложение № 3 к Контракту).

8.14. Компенсировать Заказчику убытки, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенными третьим лицам, возникшими вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав.

8.15. По запросу Заказчика представлять информацию об Объекте, в том числе на электронных носителях. По требованию заказчика ежедневно представлять Заказчику справку о выполненных видах и объемах работ за предыдущий день путем их направления по факсимильной связи или внесения указанных сведений в соответствующую информационно-аналитическую систему, указанную Заказчиком.

8.16. Передать по окончании выполнения работ на Объекте Заказчику исполнительную документацию о выполненных работах.

8.17. Вызвать Заказчика письменно за 2 дня до промежуточной приемки выполненных работ, освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций, а также вызывать на приемку выполненных работ на Объекте Заказчика в соответствии с условиями настоящего Контракта.

8.18. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде определенного образца с указанием фирменного наименования Подрядчика.

8.19. Подрядчик в соответствии с пунктом 10.3 контракта после получения письменного извещения заказчика о выявленных на гарантийном участке автомобильной дороги недостатках выполненных работ обязан направить в установленный в извещении заказчика срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные недостатки.

8.20. Подготовить фотоматериалы по Объекту до начала и после окончания производства работ.

8.21. Выполнить весь комплекс работ по обращению со строительными отходами, образующимися при выполнении работ на Объекте, а также осуществить все расчеты и платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду.

Организовать места накопления и временного хранения отходов, организовать и выполнить работы в соответствии действующим законодательством по вывозу и размещению строительных и бытовых отходов с Объекта на лицензированные предприятия по размещению строительных отходов.

Предоставлять Заказчику отчетную документацию о размещении и использовании отходов – акт сдачи отходов и справку на размещение или использование отходов на лицензированные предприятия, а также копии лицензий предприятий, принимающих отходы. Подрядчик несет все риски связанные с деятельностью по образованию строительных отходов.

8.22. Представлять в составе исполнительной документации оригиналы документов на материалы, используемые при проведении работ на Объекте, или их заверенные копии, а также оригиналы паспортов-накладных на асфальтобетонные смеси.

8.23. Подрядчик обязан принять по Акту приема-передачи участка автомобильной дороги (отдельных конструктивных элементов) (Приложение № 5 к Контракту) участки автомобильной дороги (отдельные конструктивные элементы) от подрядной организации, выполняющей работы (оказывающей услуги) по содержанию участка дороги (эксплуатирующей организации) на период производства работ с учетом разграничения зон ответственности Подрядчика и эксплуатирующей организации, а после фактического окончания производства работ передать обратно по Акту приема-передачи участка автомобильной дороги (отдельных конструктивных элементов, частей) (Приложение № 5 к Контракту) участки автомобильной дороги (отдельные конструктивные элементы) эксплуатирующей организации.

8.24. Подрядчик обязан поддерживать принятый участок производства работ в транспортно-эксплуатационном состоянии, допустимом по условиям обеспечения безопасности дорожного движения с учетом разграничения зон ответственности подрядчика и эксплуатирующей организации, которое определяется актом приема-передачи.

8.25. Подрядчик обязан не допускать хищения или разрушения элементов обустройства или дорожных сооружений на участке производства работ и незамедлительно сообщать Заказчику и в соответствующие компетентные органы о данных случаях.

8.26. Подрядчик обязан принимать в рамках своей компетенции меры по сохранности участка производства работ от несанкционированных действий третьих лиц, связанных с прокладкой коммуникаций, устройством незаконных съездов и т.п. и незамедлительно информировать Заказчика о данных случаях.

8.27. Затраты на транспортировку конструкций, материалов, элементов, изделий, входят в стоимость работ по Контракту.

8.28. Все демонтированные при исполнении Контракта металлические конструкции, материалы, элементы и изделия подлежат осмотру с составлением соответствующего акта:

1.      Акт на пригодные для дальнейшего использования металлические конструкции, материалы, элементы, изделия;

2.      Акт на непригодные для дальнейшего использования металлические конструкции, материалы, элементы, изделия, подлежащие реализации.

3. Акт на непригодные для дальнейшего использования конструкции, материалы, элементы, изделия, подлежащие утилизации.

Пригодные для дальнейшего использования металлические конструкции, материалы, элементы, изделия являются собственностью Заказчика и по его распоряжению передаются эксплуатирующей организации с составлением акта приема-передачи. 

Непригодные для дальнейшего использования металлические конструкции, материалы, элементы, изделия, подлежащие реализации, реализуются Подрядчиком по 3-х стороннему договору с Заказчиком, организацией, предоставляющей услуги по утилизации отходов, с указанием реквизитов лицевого счета администратора доходов в местный бюджет - Заказчика, указанных в абзаце втором раздела 20 Контракта, для перечисления денежных средств от реализации в доход  местного бюджета. Также Подрядчик предоставляет в адрес Заказчика товарно-транспортную накладную на реализованные металлические конструкции, материалы, элементы, изделия и копию платежного поручения на перечисленную сумму.

Непригодные для дальнейшего использования конструкции, материалы, элементы, изделия подлежащие утилизации, утилизируются Подрядчиком в соответствии с установленным действующим законодательством порядком.

8.29. Материал (крошка асфальтобетона), образовавшийся при фрезеровании асфальтобетонного покрытия, по письменному указанию Заказчика:

- передается по акту эксплуатирующей организации, согласованной с Заказчиком, на основании двустороннего акта, подписанного Подрядчиком и эксплуатирующей организацией, определяющего объем такого материала. Перевозка материала осуществляется силами эксплуатирующей организации;

- передается Подрядчику на основании двустороннего акта, подписанного Заказчиком и Подрядчиком, определяющего объем такого материала. Материал подлежит реализации Подрядчиком по рыночной стоимости, установленной отчетом независимого оценщика,  с перечислением денежных средств от реализации в доход местного бюджета по реквизитам лицевого счета администратора доходов в местный бюджет - Заказчика, указанных в разделе 20 Контракта. Перевозка материала осуществляется за счет Подрядчика.

8.30. Подрядчик обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

9.1. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов работ, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.2. Приемка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с действующими нормативными документами (Приложение № 3 к Контракту), путем составления соответствующих актов по форме КС-2, справок по форме КС-3, в том числе на электронных носителях, с составлением актов освидетельствования скрытых работ, счетов и счетов-фактур (счет-фактура предоставляется в случае если Подрядчик является плательщиком НДС).

9.3. За 5 рабочих дней до полного завершения работ на Объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания комиссии по приёмке Объекта в эксплуатацию.

9.4. Подрядчик передает Заказчику за 5 дней до начала приемки Объекта в эксплуатацию 3 экземпляра исполнительной документации, в том числе по требованию Заказчика 1 экземпляр в электронном виде с предоставлением исполнительных и иных документов, подтверждающих соответствие переданной документации фактически выполненным работам.

9.5. Приемка Объекта в эксплуатацию осуществляется приемочной комиссией, создаваемой Заказчиком в течение трех рабочих дней со дня получения от Подрядчика уведомления, указанного в пункте 9.3. Контракта. Перечень, составляемых ею документов регламентируются действующими нормативно-техническими документами, определяющими правила приемки в эксплуатацию законченных ремонтом объектов.

9.6. В течение двух рабочих дней со дня создания приемочной комиссии Заказчик уведомляет Подрядчика о дне и времени предстоящей приемки выполненных работ.

9.7. Приемочная комиссия Заказчика обязана приступить к приемке выполненных по настоящему Контракту работ в течение семи рабочих дней с момента создания комиссии.

Осмотр Объекта и выполненных работ осуществляется приемочной комиссией в срок не позднее трех рабочих дней с даты начала приемки.

Проверка работ и ее результата на соответствие условиям Контракта осуществляется приемочной комиссией в срок не позднее десяти рабочих дней с даты начала приемки.

9.8. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям настоящего Контракта, акт по форме КС-2 Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

9.9. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ, если их объем, стоимость или качество не соответствуют условиям Контракта, не подтверждаются исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается предписание.

9.10. При приемке Объектов в эксплуатацию, Подрядчик обязуется обеспечить состав комиссии всем необходимым инструментом и прочим оборудованием для качественной и детальной приемки натуральных показателей Объекта.

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.

10.2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов выполненных работ составляет, по конструктивным элементам:

- по верхнему слою покрытия – 4 года;

- по основанию дорожной одежды – 6 лет;

- по нижнему слою покрытия – 5 лет;

-  укрепление обочин - 2 года;

-  деформационные швы - 2 года;

- бортовой камень - 5 лет.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата подписания акта о приемке выполненных работ.

Гарантийные обязательства оформляются в виде Гарантийного паспорта по форме приложения 6 к Контракту.

10.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки выполненных работ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки.

Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки выполненных работ, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика.

10.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков выполненных работ Заказчик составляет односторонний акт, все расходы по которому, при установлении вины Подрядчика, предъявляются Подрядчику в полном объёме.

10.5. Заказчик вправе самостоятельно либо с привлечением третьих лиц устранить недостатки выполненных работ за свой счет, с последующим возмещением своих расходов на устранение недостатков выполненных работ Подрядчиком. Подрядчик возмещает расходы Заказчика на устранение недостатков выполненных работ в течение 10 дней со дня получения соответствующего уведомления Заказчика.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. Заказчик несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных по настоящему Контракту. 

11.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

11.1.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты Заказчиком штрафа в виде фиксированной суммы, в размере 5000 рублей.

11.1.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.2. Подрядчик несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных по настоящему Контракту. Подрядчик несёт имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом. При непредставлении или несвоевременном предоставлении Подрядчиком Заказчику уведомления об обнаружении отступлений от Технической документации, или нарушении требований нормативно-технической документации, Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком и иными лицами, включая, но не ограничиваясь убытками Заказчика и иных лиц, связанных с необходимостью переделки ранее выполненных работ и конструкций.

11.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в виде фиксированной суммы, в размере _________________ рублей , определяемой как 5 процентов цены Контракта.

11.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, включая каждый факт представления документов, указанных в пунктах 8.28.1, 8.28.2, 8.28.3 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставления, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в виде фиксированной суммы, в размере 5000 рублей.

11.2.3. В случае просрочки исполнения обязательств по Контракту, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком за каждый день просрочки исполнения обязательства, включая, но не ограничиваясь:

- за нарушение подрядчиком срока окончания работ по Объекту;

- за нарушение установленных Заказчиком сроков для устранения Подрядчиком дефектов.

11.2.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.3. Неустойки (штрафы, пени) уплачиваются Подрядчиком в добровольном порядке посредством перечисления взыскиваемых сумм в местный бюджет, по указанным Заказчиком в претензии реквизитам, с представлением Заказчику соответствующего подтверждения (копии платежного поручения) об уплате неустоек в 10-дневный срок с момента оплаты. Применение предусмотренных настоящим пунктом санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.

11.4. Заказчик не оплачивает неустойку, предъявленную к Подрядчику за несвоевременные платежи по налогам и сборам.

11.5. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

11.6. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет обеспечения по настоящему Контракту. В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по устранению и исправлению недостатков (в том числе по гарантийным обязательствам), Заказчик вправе привлекать для этих целей третьих лиц и взыскать вызванные этим убытки с Подрядчика.

11.7. В случае если во время действия Контракта выявилось, что обеспечение обязательств Подрядчика отсутствует, перестало отвечать требованиям законодательства Российской Федерации или является недействительным, Подрядчик в срок 30 дней со дня со дня обнаружения данного обстоятельства обязуется представить надлежащее обеспечение исполнения обязательства.

11.8. В случае если Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных Подрядчику работ по настоящему Контракту, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических, нормативных правовых и иных документов), требования которых Подрядчик обязан соблюдать в ходе реализации Контракта, Подрядчик обязуется в полном объёме возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.

11.9. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, в том числе за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие неудовлетворительных дорожных условий в период производства работ (за исключением дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы).

11.10. Подрядчик возмещает в полном объеме Заказчику и третьим лицам ущерб, причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а так же введением процедуры по признанию Подрядчика несостоятельным (банкротом), включая судебные издержки, вред, причиненный личности или имуществу физических лиц, вред, причиненный имуществу юридических лиц.

Дата: 2019-07-31, просмотров: 171.