Раздел 1. Общая часть хозяйственного права

Поможем в ✍️ написании учебной работы

Имя

Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Нажимая кнопку "Продолжить", я принимаю политику конфиденциальности

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Целью контрольной работы является закрепление теоретических знаний, приобретение навыков пользования литературными источниками и использования теоретических знаний на практике, во время решения практических задач, тестов.

Выполнение контрольных работ призвано решить следующие задачи:

- углубить, систематизировать и закрепить теоретические знания студентов по хозяйственному праву;

- проверить степень усвоения дисциплины «Хозяйственное право» при ответах на теоретические вопросы, тесты по одной из тем и решении практической задачи;

- выработать у студента умения и навыки поиска и отбора необходимой литературы, самостоятельной обработки, обобщения и краткого, систематизированного изложения материала;

- привить навыки применения полученных знаний при решении конкретных практических задач.

При написании контрольной работы студенты должны используя соответствующие нормативные акты продемонстрировать умение самостоятельно анализировать материал, аргументированно отвечать на поставленные вопросы, правильно решать тестовое и практическое задания.

Студент-заочник выполняет один из 30 вариантов предложенной контрольной работы по курсу «Хозяйственное право». Вариант контрольной работы определяется в зависимости от номера под которым фамилия и инициалы студента внесены в журнал группы. Номер в списке соответствует номеру варианта контрольной работы.

Студенты должны быть внимательными при определении варианта контрольной работы. Работа, выполненная не по своему варианту, возвращается студенту без проверки и зачета.

Требования к выполнению контрольной работы

1. Каждый вариант контрольной работы включает в себя четыре задания, из них два теоретических вопроса, тестовое задание и задача.

2. Студент-заочник должен досконально ознакомиться с содержанием каждого задания. Для того, чтобы дать правильный ответ на поставленную ситуацию, необходимо изучить теоретический материал, используя предложенную и самостоятельно подобранную нормативную и специальную литературу.

Требования к оформлению контрольной работы.

1. Контрольная работа выполняется в обычной ученической тетради, страницы которой нумеруются. Если тетрадь в клеточку, то писать следует через одну клеточку.

Текст контрольной работы можно оформлять на белой бумаге формата А4 (210*297 мм) на одной стороне листа. Параметры форматирования машинописного текста:

- гарнитура – Times New Roman;

- кегль – 14;

- начертание – обычный;

- межстрочный интервал – полуторный.

- выравнивание всего текста по «Ширине листа»;

- отступ абзаца 1,25 мм;

- Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей:

1. Левое – 30 мм;

2. Правое – 10 мм;

3. Верхнее – 20 мм;

4. Нижнее – 20 мм.

Все страницы, начиная с титульного листа, нумеруются. Цифру, обозначающую номер страницы, ставят в правом верхнем углу страницы (на титульном листе страница не ставится).

2. Ответы на практические вопросы должны быть грамотно изложены и грамматически верно оформленные.

3. На титульном листе работы следует указать название дисциплины согласно учебного плана, № варианта, учебную группу, фамилию, имя и отчество.

4. Вариант контрольной работы выполняется самостоятельно. Он должен быть написан от руки аккуратным, четким, разборчивым почерком, без помарок или напечатан на формате А-4.

5. На каждой странице тетради необходимо оставлять поля шириной 4-5см для замечаний преподавателя, а для рецензии преподавателя – 2-3 чистые страницы в конце тетради.

6. В конце контрольной работы на отдельной странице приводится список использованной литературы, ставится дата написания контрольной работы и подпись студента - заочника.

Если контрольная работа не отвечает требованиям и считается не засчитанной, она возвращается студенту с подробной рецензией для ее повторного выполнения.

Критерии оценки:

Домашняя контрольная работа зачтена, если:

- работа выполнена согласно варианту задания;

- работа выполнена в полном объеме; т.е. раскрыты теоретические вопросы и решены тестовое задание и задача;

- теоретические вопросы полностью раскрыты, дан полный обоснованный ответ на основе анализа и систематизации рекомендуемой к изучению литературы, в ответе содержатся обобщающие выводы, по тексту сделаны ссылки на используемую литературу;

- тестовое и практическое задания выполнены на основе обобщения и практического применения теоретических знаний;

- в конце работы приведен список использованных источников, дата сдачи контрольной работы на проверку и подпись учащегося.

Домашняя контрольная работа не зачтена:

- работа полностью или частично не соответствует варианту задания;

- работа выполнена не в полном объеме, т.е. выполнено лишь 2 задания из 4-х;

- теоретические вопросы раскрыты очень слабо, приведены лишь общие положения, материал изложен непоследовательно, бессистемно, нет обобщающих выводов, не сделаны ссылки на используемую литературу;

- задача не решена или решена не полностью: объяснение решения дано неполное, непоследовательное, с грубыми ошибками, без теоретического обоснования и ссылок на положения нормативно-правовых актов;

- в тестовом задании менее 50% правильных ответов.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

по дисциплине «Хозяйственное право»

Тема 1.4. Общие положения имущественных отношений в сфере хозяйствования

1. Правовой режим имущества субъектов хозяйствования

2. Имущество субъектов хозяйствования и источники его формирования

3. Право собственности - основное вещевое право в сфере хозяйствования

4. Производные от права собственности правовые титулы имущества субъектов хозяйствования

ВАРИАНТ № 1

1. Теоретические вопросы

1. Особенности правового статуса субъектов организационно-хозяйственных полномочий.

2. Оперативно-хозяйственные санкции в сфере хозяйствования.

2. Тестовое задание

Система правоотношений между субъектом хозяйствования и иными участниками хозяйственных отношений, объектом которых является целостный имущественный комплекс субъекта хозяйствования либо его составная часть, а предметом - права и обязанности участников хозяйствования, связанные с вещными правомочиями на целостный имущественный комплекс в хозяйственной деятельности:

А) научный подход к построению стратегии бизнеса;

Б) режим исключительной экономической зоны;

В) мероприятия, направленные на рациональное сочетание во времени и пространстве всех элементов хозяйственной системы (субъектов, органов управления и контроля, потребителей, имущественной базы, нормативного регулирования, информационной подсистемы);

Г) правовой режим имущества субъекта хозяйствования;

Д) правоотношение, в котором каждая из сторон обязана совершить в пользу другой стороны определенное действие либо воздержаться от определенного действия.

2. Структурными элементами правового режима имущества являются:

А) порядок получения от использования имущества прибыли и порядок ее распределения;

Б) правовая охрана имущества предприятия;

В) вещные права, в первую очередь, право собственности в той или другой форме, право хозяйственного ведения и право оперативного управления, а также права пользования объектами аренды, лизинга;

Г) совокупность правовых норм, которые регулируют отношения собственности, определяют ее формы, виды имущества, субъектов права собственности и их правомочия;

Д) структура имущества, порядок и условия распределения имущества на фонды и их использования в процессе осуществления хозяйственной деятельности.

3. Основу правового режима имущества субъектов хозяйствования, на которой базируется их хозяйственная деятельность, составляет:

А) право оперативного использования;

Б) право собственности;

В) право доверительной собственности;

Г) право владения;

Д) право пользования.

4. Вещное право субъекта предпринимательства, который владеет, пользуется и распоряжается имуществом, закрепленным за ним собственником (уполномоченным им органом), с ограничением правомочности распоряжения относительно отдельных видов имущества с согласия собственника. Субъект хозяйствования – юридическое лицо может владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом в своих интересах и по своей воле в пределах, установленных законом и учредительными документами субъекта хозяйствования:

А) право собственности;

Б) право хозяйственного ведения;

В) право оперативного управления;

Г) права владения, пользования (аренда, лизинг);

Д) право пользования (сервитут).

5. Право собственности в субъективном понимании – это:

А) разновидность общей собственности, когда имущество находится в общей собственности с определением доли каждого из собственников;

Б) закрепление в соответствующих нормах права возможности конкретного собственника (индивида или коллектива) владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению в пределах, предусмотренных законом;

Г) совокупность правовых норм, закрепляющих принадлежность вещей (имущества) субъектам вещных прав, регламентирующих правомочия этих субъектов по поводу этих вещей и устанавливающих ответственность за их нарушения;

Д) принадлежность всего общественного состояния прямо, непосредственно и одновременно всем и каждому в отдельности.

6. Закрепление материальных благ за конкретными собственниками - индивидами и коллективами, фактическое удержание вещи в сфере хозяйствования этих лиц – это:

А) пользование;

Б) владение;

В) распоряжение.

7. Право хозяйственного ведения составляет основу правового режима имущества таких субъектов хозяйствования:

А) предприятия религиозных организаций;

Б) производственные кооперативы;

В) частные предприятия;

Г) предприятия объединений граждан;

Д) коммунальные коммерческие предприятия;

Е) хозяйственные общества;

Ё) общества с ограниченной ответственностью;

Ж) фермерские хозяйства;

З) государственные коммерческие предприятия.

8. К основным средствам не относятся:

А) земельные участки;

Б) капитальные расходы на улучшение земель;

В) здания, сооружения и передающие устройства;

Г) машины и оборудование;

Д) транспортные средства;

Е) инструменты, приборы, инвентарь (мебель);

Ё) животные;

Ж) многолетние насаждения;

З) относятся все вышеуказанные.

9. К нематериальным активам относятся:

А) производственные запасы сырья и материалов;

Б) программы для ЭВМ;

В) незавершенные капитальные вложения;

Г) изобретения;

Д) ноу-хау.

10. Найдите ошибочное утверждение. Основа правового режима имущества субъекта хозяйствования:

А) право хозяйственного ведения;

Б) право собственности;

В) право оперативного управления;

Г) право оперативного использования имущества;

Д) право доверительного управления.

Задача

Машиностроительный завод договорился с железнодорожным депо о передаче ему во временное пользование двух строгальных станков.

Станки, переданы заводу сроком на два года без взимания арендной платы.

В свою очередь, завод изготовил для депо с его сырья партию электродов, которую оплатило депо.

Как квалифицировать юридическую природу отношений, возникших между сторонами? Сделайте подробный вывод.

ВАРИАНТ № 2

1. Теоретические вопросы

1. Понятие и виды капитального строительства.

2. Особенности осуществления хозяйственной деятельности на территории приоритетного развития.

2. Тестовое задание

1. Обязательством является:

А) правоотношение, в котором каждая из сторон обязана совершить в пользу другой стороны определенное действие либо воздержаться от определенного действия;

Б) правоотношение, в котором одна сторона (должник) обязана совершить в пользу другой стороны (кредитора) определенное действие либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности;

В) правоотношение, в котором кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности;

Г) правоотношение, в котором одна сторона (должник) обязана безвозмездно совершить в пользу второй стороны (кредитора) определенное действие либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право принять от должника исполнение его обязанности.

2. Хозяйственные обязательства возникают:

А) непосредственно из закона или другого нормативно-правового акта, который регулирует хозяйственную деятельность;

Б) акта управления хозяйственной деятельностью;

В) из хозяйственного договора и других соглашений, предусмотренных законом, а также из сделок, не предусмотренных законом, но не противоречащих ему;

Г) вследствие причинения вреда субъекту или субъектом хозяйствования, приобретения или сохранения имущества субъекта или субъектом хозяйствования за счет другого лица без достаточных на то оснований;

Д) в результате создания объектов интеллектуальной собственности;

Е) в результате других действий субъектов, а также вследствие событий, с которыми закон связывает наступление правовых последствий в сфере хозяйствования (с конкурса, тендера, другого публичного торга);

Ё) все перечисленное выше.

3. Какое из нижеизложенных утверждений не отвечает положениям закона:

А) уполномоченная сторона имеет право не принимать исполнения обязательства по частям, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, или не вытекает из существа обязательства;

Б) обязанная сторона вправе исполнить обязательство досрочно, если иное не предусмотрено законом, иным нормативным правовым актом или договором или не вытекает из существа обязательства;

В) обязанная сторона не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательства в случае ненадлежащего исполнения второй стороной обязанностей, что является необходимым условием выполнения;

Г) не допускаются односторонний отказ от исполнения обязательств, кроме случаев, предусмотренных законом, а также отказ от выполнения или отсрочка выполнения из мотива, что обязательство второй стороны по другому договору не было выполнено надлежащим образом.

Д) невозможно возложение выполнения хозяйственного обязательства (полностью или в части) на третье лицо, которое не является стороной в обязательстве.

4. Что не может быть основанием прекращения хозяйственного обязательства, возникшего на предусмотренных законом основаниях:

А) надлежащее исполнение обязательства;

Б) соглашение сторон о прекращении обязательства;

В) отказ исполнителя от исполнения обязательства из-за отсутствия у него средств, возникшего в результате применения к исполнителю санкций за невыполнение им других договорных обязательств;

Г) зачет встречного однородного требования;

Д) объединение управомоченной и обязанной сторон в одном лице.

5. Хозяйственные обязательства, возникающие в процессе управления хозяйственной деятельностью между субъектом хозяйствования и субъектом организационно-хозяйственных полномочий, в силу которых обязанная сторона должна осуществить в пользу второй стороны определенную управленческо-хозяйственной действие либо воздержаться от определенного действия, а уполномоченная сторона имеет право требовать от обязанной стороны выполнения ее обязанности, это обязательство:

А) внутренне имущественные;

Б) имущественно-хозяйственные;

В) внутрихозяйственные;

Г) организационно-хозяйственные;

Д) имущественно-организационные.

6. В случае если место выполнения обязательства не определено, обязательство должно быть выполнено:

А) по обязательствам, содержанием которых является передача прав на строение или земельный участок, другого недвижимого имущества - по местонахождению строения либо земельного участка, другого недвижимого имущества;

Б) по денежным обязательствам - по месту расположения управомоченной стороны на момент возникновения обязательства, или по новому месту ее расположения при условии, что управомоченная сторона своевременно уведомила о нем обязанную сторону;

В) по другим обязательствам - по местонахождению постоянно действующего органа управления (месту жительства) обязанной стороны, если иное не предусмотрено законом.

Г) по другим обязательствам - по местонахождению постоянно действующего органа управления (месту жительства) управомоченной стороны, если иное не предусмотрено законом.

Д) все перечисленное выше.

7. Обязательство, в котором одна сторона - предприниматель - берет на себя обязанность осуществлять продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг каждому, кто к нему обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи и т.п.):

А) организационно-хозяйственное; Б) имущественно-хозяйственное;

В) социально-коммунальное; Г) публичное.

8. Субсидиарное обязательство предполагает:

А) исполнение должником обязательства только в той части, которая не исполнена основным должником. При этом должник не имеет права регрессного требования к основному должнику;

Б) предоставление кредитору права требовать исполнения от любого из должников в полном объеме или от всех должников совместно. Исполнивший обязательство должник имеет право регрессного (обратного) требования к остальным должникам в равных долях;

В) предоставление каждому из участников прав и вменение обязанностей в пределах определенной доли.

9. Прощение долга - это:

А) отсутствие спора относительно прекращения действия обязательства;

Б) прекращение обязательства путем освобождения кредитором должника от возложенных на него обязанностей, если это не нарушает прав третьих лиц в отношении имущества кредитора;

В) досрочное прекращение обязательства обязанной стороной;

Г) зачет встречного однородного требования;

Д) соглашение сторон о прекращении обязательства.

10. Хозяйственные обязательства не могут возникать:

А) с акта управления хозяйственной деятельностью;

Б) из хозяйственного договора;

В) в результате создания объектов интеллектуальной собственности;

Г) принуждения государства.

Задача

Торговая фирма «Господарка» соответственно с договором поставки, который она заключила с акционерным обществом «Газоаппарат», предварительно полностью оплатила партию бытовых газовых плит.

После получения товара при подготовке его к продаже оказалось, что 40 плит является некомплектными. Фирма составила соответствующий акт и отправила эти плиты обратно поставщику. В претензии, которая была направлена поставщику, фирмой были поставлены следующие требования:

1) поставить ей 40 плит полностью укомплектованными;

2) перечислить на счет фирмы стоимость отправленных назад плит;

3) возместить потери по возвращению плит назад;

4) оплатить штраф за поставку 40 некомплектных плит.

Какие санкции за нарушение обязательств предусмотрены действующим законодательством?

Какие требования к выполнению обязательств были нарушены в данном случае?

Когда можно взыскать штраф за нарушение обязательства?

Подлежат ли удовлетворению требования фирмы? Обоснуйте свой ответ.

ВАРИАНТ № 3

1. Теоретические вопросы

1. Правовой статус промышленно-финансовых групп.

2. Хозяйственные правоотношения, их признаки и виды.

2. Тестовое задание

1. Подберите понятие к определению «Соглашение имущественного характера между субъектами хозяйствования или между субъектами хозяйствования и нехозяйствующими субъектами - юридическими лицами, которое устанавливает, изменяет или прекращает права и обязанности сторон при осуществлении хозяйственной деятельности»:

А) лицензия на хозяйственную деятельность;

Б) предпринимательская деятельность в хозяйственной сфере;

В) хозяйственный договор;

Г) хозяйственно-процессуальный договор;

Д) гражданский договор.

2. Вид хозяйственного договора, рекомендованного органом управления субъектам хозяйствования для использования при заключения ими договоров, когда стороны имеют право по взаимному согласию изменять отдельные условия, предусмотренные данным договором, или дополнять его содержание;

А) примерный договор;

Б) типовой договор;

В) договор присоединения;

Г) договор, основанный на государственном заказе.

3. При заключении хозяйственных договоров стороны могут определять содержание договора на основе:

А) свободного волеизъявления;

Б) примерного договора;

В) типового договора;

Г) договора присоединения;

Д) все перечисленное выше.

Задача

Легковой автомобиль, принадлежавший малому предприятию «Мрия» столкнулся с грузовым автомобилем, который принадлежал обществу с ограниченной ответственностью «Шарм». Экспертизой было установлено, что ДТП произошло по вине водителя грузовика. МП «Мечта» предъявило претензию к ООО «Шарм» с просьбой возместить убытки, причиненные в результате столкновения автомобилей. ООО «Шарм» удовлетворить претензию отказалось, ссылаясь на то, что авария произошла по вине водителя, следовательно, к нему и следует предъявлять все требования по этому поводу.

МП обратилось с иском в хозяйственный суд.

Какими нормами законодательства регулируется гражданская ответственность в случае ДТП?

Несет ли ответственность водитель ООО «Шарм»? Если несет - то какую?

Какое решение должен принять суд?

ВАРИАНТ № 4

1. Теоретические вопросы

1. Правовой статус общества с ограниченной ответственностью.

2. Ответственность перевозчика за просрочку доставки, утрату, недостачу, повреждение груза.

2. Тестовое задание

1. Подберите понятие к определению: «процесс создания новых, а также расширение, реконструкция, техническое переоснащение действующих предприятий, объектов производственного и непроизводственного назначения, пусковых комплексов»:

А) расширение; Б) реконструкция; В) капитальный ремонт;

Г) реставрация; Д) капитальное строительство; Е) консервация.

2. Если иное не предусмотрено договором строительного подряда, обеспечение строительства объекта проектно-сметной документацией, ее согласование с уполномоченными государственными органами и органами местного самоуправления, а также проведение в установленном порядке экспертизы этой документации осуществляется:

А) подрядчиком;

Б) проектировщиком;

В) заказчиком;

Г) областным управлением строительства и архитектуры;

Д) управлением капитального строительства местной государственной администрации.

3. Владельцем объекта строительства или результата других строительных работ до их сдачи являются:

А) подрядчик;

Б) подрядчик и заказчик совместно;

В) управление капитального строительства местной государственной администрации;

Г) территориальная община, на территории которой осуществляется строительство;

Д) заказчик, если иное не предусмотрено договором.

4. По договору строительного подряда подрядчик обязан:

А) выполнить проектные и изыскательские работы;

Б) обеспечить строительство проектно-сметной документацией, если договором эта обязанность не возложена на заказчика;

В) обеспечить строительную площадку (фронт работ);

Г) осуществлять материально-техническое обеспечение строительства, если иное не установлено договором;

Д) уведомить заказчика о выявленных в ходе строительства неучтенных проектной документацией работах и необходимости в связи с этим проведения дополнительных работ и увеличения сметы;

Е) выполнить строительные работы в соответствии с проектно-сметной документацией;

Ё) своевременно устранить недостатки работ или используемого для работ материала, допущенные по его вине (или субподрядчика) за свой счет;

Ж) сдать объект в установленный срок подрядчику.

З) осуществить государственную регистрации права собственности на построенный объект;

К) все вышеизложенное верно.

5. По договору строительного подряда заказчик обязан:

А) своевременно предоставить подрядчику строительную площадку в случае нового строительства или обеспечить фронт работ на объектах, подлежащих реконструкции или техническому перевооружению;

Б) передать утвержденную проектно-сметную документацию, если эта обязанность не возлагается на подрядчика;

В) оказывать содействие подрядчику в обеспечении строительства водоснабжением, электроэнергией, обеспечением строительных материалов и т.п., а также в предоставлении других услуг;

Г) заключать договоры субподряда;

Д) заключить договор страхования объекта строительства или комплекса работ, если иное не установлено договором строительного подряда;

Е) контролировать ход и качество работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика;

Ё) принять объект строительства;

Ж) оплатить работу подрядчика;

З) все вышеизложенное верно.

6. В случае несообщения подрядчиком заказчику в договоре капитального строительства (строительного подряда) о необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметы:

А) подрядчик лишается права требовать от заказчика плату за выполненные дополнительные работы, если не докажет, что его немедленные действия были необходимы в интересах заказчика;

Б) подрядчик лишается права требовать от заказчика возмещения убытков;

В) подрядчик вправе требовать от заказчика только возмещения реальных убытков;

Г) подрядчик лишается права на возмещение причиненных этим убытков, если не докажет, что его немедленные действия были необходимы в интересах заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работы могло привести к уничтожению или повреждению объекта строительства;

Д) все вышеизложенное правильно.

7. В случае разрушения или повреждения объекта строительства вследствие непреодолимой силы, до истечения установленного договором строительного подряда срока введения в эксплуатацию объекта подрядчик:

А) имеет право требовать возмещения фактических расходов, понесенных при выполнении договора;

Б) не имеет права требовать возмещения расходов, если иное не установлено договором;

В) вправе требовать оплаты полной стоимости указанной в смете цены договора;

Г) вправе требовать возмещения части затрат, понесенных при выполнении договора;

Д) не имеет права требовать от заказчика оплаты за работу, если иное не установлено договором;

Е) не имеет право требовать возмещения морального вреда за потерянный объект.

8. Исковая давность для требований, вытекающих из ненадлежащего качества работ по договору подряда на капитальное строительство, определяется со дня принятия работы заказчиком и составляет:

А) один год - по недостаткам некапитальных конструкций, а в случае если недостатки не могли быть обнаружены при обычном способе принятия работы, - два года;

Б) три года — по недостаткам капитальных конструкций, а в случае если недостатки не могли быть обнаружены при обычном способе принятия работы, - десять лет;

В) двадцать пять лет - по возмещению убытков, причиненных заказчику противоправными действиями подрядчика, которые повлекли разрушения либо аварии;

Г) все вышеизложенное правильно.

9. За невыолнение или ненадлежащее выполнение обязанностей по договору подряда на капитальное строительство подрядчик:

А) платит неустойку, установленную договором или законом;

Б) возмещает убытки в полном объеме;

В) уплачивает штрафные санкции (штраф, пеня), а также возмещает убытки в сумме, не покрытой штрафными санкциями, если иной порядок не установлен законом;

Г) устраняет недостатки, обнаруженные при принятии работ (объекта), за свой счет в сроки, согласованные с заказчиком;

Д) возмещает убытки в полном объеме;

Е) несет ответственность независимо от вины;

Ё) не несет ответственности, если докажет, что нарушение договора произошло не по его вине.

10. В случае нарушения договорных обязательств заказчик несет ответственность за:

А) просрочку передачи оборудования для монтажа, материалов и изделий, включая материалы и изделия, необходимые для монтажа оборудования, - в виде неустойки в размере определенного процента от стоимости не переданного в срок оборудования (по отдельным названиям);

Б) передачу для монтажа некомплектного оборудования - в виде штрафа в размере определенного процента от стоимости переданного некомплектного оборудования вместе со стоимостью деталей, которых не хватает;

В) задержку начала приемки предприятия, строения, сооружения, отдельных очередей, пусковых комплексов, а также объектов, подлежащих сдаче в эксплуатацию до полного завершения строительства - в виде пени;

Г) задержку расчетов за выполненные строительно-монтажные работы в случае консервации объектов и прием законсервированных работ - в виде пени за каждый день просрочки;

Д) необеспечение в согласованные с подрядчиками сроки выполнения работ по договорам подряда, заключенным непосредственно с монтажными или другими специализированными организациями, машиностроительными предприятиями, а также пусконаладочными организациями, - в виде неустойки определенного размера за каждый день просрочки;

Е) нанесенные реальные убытки - возмещение в полном объеме;

Ё) все вышеизложенное верно.

Задача

Гражданка Ветрова является физическим лицом - предпринимателем. Кроме того, она также является основателем частного предприятия. При взыскании долгов с физического лица - предпринимателя Ветровой ее деловые партнеры - кредиторы обнаружили, что имущества, которое она использовала предпринимательской деятельности, недостаточно для удовлетворения их требований. В связи с этим они решили обратить взыскание на личное имущество гражданки Ветровой, недвижимое имущество зарегистрированное на имя ее мужа, а также на денежные средства, находящиеся на текущем счете частного предприятия, учредителем которого является Ветрова.

Подлежат удовлетворению требования кредиторов?

ВАРИАНТ № 5

1. Теоретические вопросы

1. Правовой режим имущества субъектов хозяйствования.

2. Судебные процедуры, применяемые к должнику в процессе производства по делу о банкротстве.

2. Тестовое задание

1. Хозяйственное право – это:

А) система мероприятий, направленных на рациональное сочетание во времени и пространстве всех элементов хозяйственной системы (субъектов, органов управления и контроля, потребителей, имущественной базы, нормативного регулирования, информационной подсистемы), соответствующего уровня: экономики страны, хозяйственной системы определенного региона, определенной территориальной общины, предприятия;

Б) система правовых норм, регулирующих отношения по поводу непосредственного осуществления хозяйственной деятельности и/или руководства ею (такой деятельностью) с применением различных методов правового регулирования;

В) деятельность субъектов хозяйствования в сфере общественного производства, направленная на изготовление и реализацию продукции, выполнение работ или предоставление услуг стоимостного характера, имеющих ценовую определенность;

Г) деятельность, осуществляемая для достижения экономических и социальных результатов с целью получения прибыли;

Д) самостоятельная систематическая хозяйственная деятельность, осуществляемая субъектами хозяйствования, направленная на достижение экономических, социальных и других результатов без цели получения прибыли.

2. Участниками отношений в сфере хозяйствования являются:

А) государство;

Б) субъекты хозяйствования;

В) потребители;

Г) территориальные общины;

Д) граждане, выступающие учредителями субъектов хозяйствования;

Е) органы государственной власти, наделенные хозяйственной компетенцией;

Ё) органы местного самоуправления, наделенные хозяйственной компетенцией.

В) это решает субъект властных полномочий, который должен принимать решение.

10. В случаях, когда положения международного договора противоречит Конституции, применяются:

А) правила международного договора;

Б) нормы Конституции;

В) это решает субъект властных полномочий, который должен их применять.

Задача

Государственная администрация г. Нижнеднепровска настойчиво рекомендовала руководству АОЗТ «Нижнеднепровскспецмонтаж» сменить поставщика труб АО «Стилвест» из г. Харькова на местное предприятие по производству труб АО «Нижнеднепровский трубный завод». Необходимость смены поставщика администрация объяснила тем, что Нижнеднепровский трубный завод испытывает трудности в сбыте продукции, что негативно влияет на экономическое развитие региона и порождает социальную напряженность в рабочем коллективе. Рекомендации также предусматривали направить часть прибыли АОЗТ «Нижнеднепровский трубный завод» на строительство ведомственного заводского жилья с выделением части квартир для чиновников администрации.

При этом государственная администрация обратила внимание руководства АОЗТ «Нижнеднепровский трубный завод» на то, что выполнение их рекомендаций и оказание помощи в решении проблем города будет не только проявлением регионального патриотизма, но и демонстрацией руководством предприятия лояльного доброжелательного отношения к органам государственной власти, что позволит предприятию в будущем гораздо проще и быстрее решать вопросы государственной поддержки их бизнеса.

Какие принципы предпринимательской деятельности нарушены в данном случае?

ВАРИАНТ № 6

1. Теоретические вопросы

1. Правовой статус общества с дополнительной ответственностью.

2. Административно-хозяйственные санкции в сфере хозяйствования.

2. Тестовое задание

1. Право собственности в объективном понимании – это:

Б) совокупность правовых норм, закрепляющих принадлежность вещей (имущества) субъектам вещных прав, регламентирующих правомочия этих субъектов по поводу этих вещей и устанавливающих ответственность за их нарушения;

В) закрепление в соответствующих нормах права возможности конкретного собственника (индивида или коллектива) владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению в пределах, предусмотренных законом;

Г) принадлежность всего общественного состояния прямо, непосредственно и одновременно всем и каждому в отдельности.

2. Основное вещное право в сфере хозяйствования, которое позволяет субъекту хозяйствования по своему усмотрению, единолично или совместно с другими субъектами владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему (им) имуществом:

А) право хозяйственного ведения;

Б) право оперативного управления;

В) права владения, пользования (аренда, лизинг);

Г) право пользования (сервитут);

Д) право собственности.

А) научный подход к построению стратегии бизнеса;

Б) режим исключительной экономической зоны;

В) правовой режим имущества субъекта хозяйствования;

Г) мероприятия, направленные на рациональное сочетание во времени и пространстве всех элементов хозяйственной системы (субъектов, органов управления и контроля, потребителей, имущественной базы, нормативного регулирования, информационной подсистемы);

4. Изъятие из вещей их полезных свойств, которые дают возможность удовлетворить соответствующие потребности индивида или коллектива – это:

А) пользование;

Б) владение;

В) распоряжение.

5. Право собственности в соответствии с действующим законодательством - это:

А) комплекс полномочий собственника по владению, пользованию и распоряжению имуществом;

Б) правовой режим имущества государственных предприятий;

В) общественные отношения по поводу присвоения средств производства и продуктов труд;

Г) правовой режим имущества всех субъектов хозяйствования;

Д) правовой режим имущества хозяйственных товариществ.

Структурными элементами правового режима имущества являются:

А) порядок приобретения (формирования), использования и выбытия имущества;

Б) правоспособность предприятия в имущественных отношениях;

В) порядок обращения на имущество взыскания кредиторов;

Г) вещные права, в первую очередь, право собственности в той или другой форме, право хозяйственного ведения и право оперативного управления, а также права пользования объектами аренды, лизинга;

Д) полномочия государственного предприятия по осуществлению права хозяйственного ведения или оперативного управления имуществом.

7. К нематериальным активам относятся:

А) право пользования земельным участком согласно земельному законодательству;

Б) расходы на исследования;

В) право пользования зданием;

Г) расходы на создание, реорганизацию и перемещение предприятия или его части;

Д) право на аренду помещений.

Задача

Владелец частного дома с просторным двором, Степчук, имея навыки в разведении нутрий, решил организовать семейный бизнес. Для этого он получил кредит в банке и начал выращивать нутрий.

Продукцию первичного убоя сын Степчука реализовывал на городском рынке, платя рыночный сбор. Частично мясопродукты сбывались в пункты общественного питания.

Жена Степчука, Мария, наладила надомное меховое производство. В свободной части дома она организовала цех по пошиву шуб и шапок. Готовая продукция реализовывалась на вещевых рынках города, и через сеть специализированных меховых магазинов.

Дайте правовую оценку ситуации. Какие условия должны быть соблюдены для рассмотрения указанной деятельности легальной?

ВАРИАНТ № 7

1. Теоретические вопросы

1. Понятие и виды субъектов хозяйственного права.

2. Договор подряда на проведение проектных и изыскательских работ.

2. Тестовое задание

1. Предприятие, которое обязано принимать и выполнять доведенные до него в установленном законодательством порядке государственные заказы, учитывать их при формировании производственной программы, определении перспектив своего экономического и социального развития и выборе контрагентов, а также составлять и выполнять годовой и с поквартальной разбивкой финансовый план на каждый следующий год:

А) государственное казенное;

Б) частное;

В) коммунальное;

Г) государственное коммерческое;

Д) иностранное.

2. Имущество закрепляется на праве оперативного управления за предприятием:

А) государственным коммерческим;

Б) хозяйственными обществами;

В) коммунальным некоммерческим;

Г) коммунальным коммерческим;

Д) государственным казенным.

3 . Какого понятия касается следующее определение: «хозяйственное общество, все участники которого соответственно с заключенным между ними договором осуществляют предпринимательскую деятельность от имени общества и несут дополнительную солидарную ответственность по обязательствам общества всем своим имуществом»?

А) общество с дополнительной ответственностью;

Б) общество с ограниченной ответственностью;

В) полное товарищество;

Г) коммандитное общество.

4. Унитарным является:

А) частное предприятие, действующее на основе частной собственности гражданина;

Б) предприятие, действующее на основе коллективной собственности;

В) коммунальное предприятие, действующее на основе коммунальной собственности территориальной общины;

Г) государственное (в том числе казенное) предприятие, действующее на основе государственной собственности;

Д) предприятие объединения, религиозной организации.

5 . Предприятие, несущее ответственность по своим обязательствам только средствами, находящимися в его распоряжении. В случае же недостаточности этих средств полную субсидиарную ответственность по обязательствам такого предприятия несет орган, к сфере управления которого оно входит:

А) частное;

Б) государственное казенное;

В) государственное коммерческое;

Г) предприятие объединения, религиозной организации;

Д) иностранное.

6 . Имущество закрепляется на праве хозяйственного ведения за предприятием:

А) хозяйственными обществами;

Б) коммунальным некоммерческим;

В) государственным коммерческим;

Г) коммунальным коммерческим;

Д) государственным казенным.

7. Какого понятия касается следующее определение: «хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров и которое несет ответственность по своим обязательствам собственным имуществом, а в случае его недостаточности участники этого общества несут дополнительную солидарную ответственность в определенном учредительными документами одинаково кратном вклада каждого из участников».

А) общество с дополнительной ответственностью;

Б) общество с ограниченной ответственностью;

В) полное товарищество;

Г) коммандитное общество;

Д) акционерное общество.

8. Государственное коммерческое предприятие:

А) отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Члены предприятия несут по его обязательствам субсидиарную (дополнительную) ответственность своим имуществом в размере не менее их паевого взноса, если больший размер ответственности не предусмотрено законом или уставом предприятия;

Б) несет ответственность по своим обязательствам только средствами, находящимися в его распоряжении. В случае же недостаточности этих средств полную субсидиарную ответственность по обязательствам предприятия несет орган, к сфере управления которого оно входит;

В) самостоятельно отвечает за все последствия своей деятельности и несет ответственность по своим долгам всем принадлежащим ему на праве хозяйственного ведения имуществом. Государство, не несет ответственности по его обязательствам, кроме случаев, предусмотренных Хозяйственным Кодексом и другими законами;

Г) несет ответственность по своим обязательствам в пределах имущества, являющегося собственностью предприятия. Обращение взыскания на земельные участки, предоставленные в собственность для ведения хозяйственной деятельности, допускается в случаях, когда у предприятия отсутствует другое имущество, на которое может быть обращено взыскание;

Д) несет ответственность по своим обязательствам в пределах имущества, являющегося собственностью предприятия. В случае недостаточности у предприятия имущества для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме учредители солидарно отвечают по обязательствам предприятия всем своим имуществом, на которое может быть обращено взыскание.

9. Объединением предприятий, в котором происходит значительная централизация функций научно-технического и производственного развития, инвестиционной, финансовой, внешнеэкономической и другой деятельности; и которое создается на основе финансовой зависимости предприятий от одного или группы участников объединения, является:

А) ассоциация;

Б) корпорация;

В) промышленно-финансовые группа;

Г) консорциум;

Д) концерн.

10. Не являются юридическими лицами объединения предприятий:

А) ассоциации; Б) корпорации; Д) концерны;

В) промышленно-финансовые группы; Г) консорциумы.

Задача

18 февраля 2017 года ООО «Созвездие» заключило с территориальной общиной г. Харькова договор аренды помещения для организации спортивного зала. Помещение было отремонтировано арендатором, закуплено новое спортивное оборудование.

Когда в июле 2017 года оборудование привезли для разгрузки в спортивный зал, выяснилось, что оно уже арендуется другим арендатором. За объяснениями учредители ООО обратились к арендодателю - Управлению коммунального имущества, где получили ответ, что в апреле 2017 года от общества поступило письмо об отказе от договора аренды, подписанное директором ООО.

На основании этого письма Арендодатель разорвал договор аренды с ООО «Созвездие» и передал помещение другому арендатору.

Правомерны ли действия Арендодателя? Какие действия вы бы порекомендовали учредителям ООО для защиты своих интересов?

ВАРИАНТ № 8

1. Теоретические вопросы

1. Понятие, виды, организационно-правовые формы предприятий.

2. Правовое регулирование контрактации сельскохозяйственной продукции.

2. Тестовое задание

1. Организацией, объединяющей юридических и физических лиц, осуществляющей производственную и коммерческую деятельность, и имеющей целью предоставление услуг относительно заключения биржевых соглашений, установки товарных цен, спроса и предложений товаров, изучения, упорядочения товарооборота и связанных с ним торговых операций, является:

А) межбанковская биржа;

Б) фондовая биржа;

В) валютная биржа;

Г) межбанковская валютная биржа;

Д) товарная биржа.

2. Товарная биржа:

А) занимается коммерческим посредничеством;

Б) имеет целью получение прибыли;

В) является субъектом предпринимательской деятельности;

Г) не занимается коммерческим посредничеством;

Д) является некоммерческим учреждением.

3. Товарная биржа действует на основании:

А) учредительного договора;

Б) протокола собрания;

В) устава;

Г) решений общего собрания

Д) свидетельства о государственной регистрации;

Е) решений биржевого арбитража;

Ё) правил биржевой торговли;

Ж) решений арбитражных комиссий;

З) договора.

4. Учредителями товарной биржи могут быть:

А) предприятия, которые полностью содержатся за счет местного бюджета;

Б) государственные предприятия;

В) предприятия, которые частично содержатся за счет местного бюджета;

Г) предприятия, которые частично содержится за счет государственного бюджета;

Д) физические лица;

Е) органы государственной власти;

Ё) акционерные общества;

Ж) коммунальные предприятия.

5. Биржа отличается от ярмарки тем, что она:

А) является постоянным (ежедневным) местом взаимодействия спроса и предложения;

Б) периодически является местом взаимодействия спроса и предложения;

В) имеет постоянный (зафиксированный) контингент клиентов и посетителей;

Г) по общему правилу, открыта для всех клиентов и посетителей;

Д) является местом товарооборота: это рынок, где непосредственно выставляются на продажу товары;

Е) товарооборот осуществляется вне ее; непосредственно она товаров не выставляет, а только оперирует в целом информацией о них.

6. Фьючерсная биржа – это:

А) биржа, на которой предметом купли - продажи является реальный товар (как произведенный, так и намеченнный для изготовления);

Б) биржа, на которой осуществляется торговля не реальными товарами, а контрактами на них;

В) биржа, предметом торгов на которой являются только права на покупку или продажу реальных товаров или контрактов на них в дальнейшем;

Г) биржа, на которой заключаются сделки относительно реального товара, а также торговли контрактами и правами на реальные товары.

Задача

Определите какой отраслью права регулируются отношения между субъектами права в следующих ситуациях:

1. Торговый центр «Белый лебедь» предоставляет в аренду торговые площади десяткам торговых предприятий. Торговые предприятия, в свою очередь, заключают с производителями, оптовыми поставщиками многочисленные договоры купли, поставки товаров и впоследствии реализуют эти товары покупателям.

2. В соответствии с распоряжением директора шахты им. А.Ф.Засядько часть прибыли за четвертый квартал текущего года было перечислено дочернему предприятию шахты - «Агрофирма «Шахтар» с целью дополнительного финансирования производства свинины.

3. Министерство энергетики и угольной промышленности, уполномоченное правительством заключать государственные контракты с исполнителями государственного заказа, заключило с ОАО «Горловский машиностроительный завод» контракт на поставку трех очистных комбайнов для шахты «Комсомолец Донбасса». В установленные сроки машиностроительный завод поставил шахте очистные комбайны.

Дайте характеристику этих правоотношений.

ВАРИАНТ № 9

1. Теоретические вопросы

1. Правовой статус акционерного общества.

2. Договор перевозки груза.

2. Тестовое задание

Объектом аренды могут быть:

А) государственные и коммунальные предприятия или их структурные подразделения как целостные имущественные комплексы, то есть хозяйственные объекты с завершенным циклом производства продукции (работ, услуг), обособленным земельным участком, на котором размещен объект, и автономными инженерными коммуникациями и системой энергоснабжения;

Б) целостные имущественные комплексы государственных предприятий, их структурных подразделений (филиалов, цехов, участков), которые осуществляют деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров;

В) недвижимое имущество (здания, сооружения, помещения);

Г) целостные имущественные комплексы казенных предприятий; Е) трубопроводы;

Д) магистральные линии электропередачи; Ё) магистральные железные дороги.

3. Существенными условиями хозяйственного договора аренды являются:

А) порядок использования амортизационных отчислений;

Б) арендная плата без учета индексации;

В) срок, на который заключается договор аренды;

Г) стоимость имущества без учета индекса инфляции;

Д) ответственность сторон;

Е) состав и стоимость имущества с учетом ее индексации;

Ё) размер ренты;

Ж) арендная плата с учетом ее индексации;

З) восстановление арендованного имущества и условия его возврата или выкупа.

Задача

ЗАО «Монолит» и ООО «Спектр» заключили договор купли-продажи, предметом которого были определены «строительные смеси согласно Приложению (спецификации), что является неотъемлемой частью Договора». Договором были установлены общая стоимость товара, срок его передачи и оплаты. Спецификация сторонами не складывалась. Товар был передан покупателю своевременно, претензии по его количеству и качеству заявлены не были.

Однако позже покупатель отказался от оплаты товара, мотивируя отказ тем, что договор является недействительным, поскольку отсутствует спецификация. Продавец обратился в суд с иском о взыскании с покупателя основного долга и штрафных санкций.

Дайте правовую оценку ситуации. Подлежат ли исковые требования удовлетворению?

ВАРИАНТ № 10

1. Теоретические вопросы

1. Понятие и виды хозяйственных обязательств и основания их возникновения.

2. Понятие и виды специальных (свободных) экономических зон.

2. Тестовое задание

1. Хозяйственное право – это:

Б) деятельность субъектов хозяйствования в сфере общественного производства, направленная на изготовление и реализацию продукции, выполнение работ или предоставление услуг стоимостного характера, имеющих ценовую определенность;

В) деятельность, осуществляемая для достижения экономических и социальных результатов с целью получения прибыли;

Г) система правовых норм, регулирующих отношения по поводу непосредственного осуществления хозяйственной деятельности и/или руководства ею (такой деятельностью) с применением различных методов правового регулирования;

2. Предметом хозяйственного права является:

А) урегулированное нормами права правоотношение, возникающее между юридически равными субъектами по поводу имущества, а также нематериальных благ, выражающееся в наличии у них субъективных прав и обязанностей;

Б) урегулированные нормами права хозяйственные отношения, которые возникают в процессе организации и осуществления хозяйственной деятельности между субъектами хозяйствования, а также между этими субъектами и другими участниками отношений в сфере хозяйствования;

В) общественные отношения в сфере исполнительной власти, урегулированные соответствующими правовыми нормами;

Г) отношения, возникающие по поводу принадлежности природных объектов определенным субъектам на праве собственности или на праве пользования, а также бюджетно-финансовые отношения, складывающиеся у государства с предприятиями, организациями, учреждениями и населением.

3. Признаками хозяйственной деятельности являются:

А) особый субъектный состав;

Б) универсальность, общая значимость и преемственность хозяйственной деятельности;

В) особая сфера осуществления хозяйственной деятельности - сфера общественного производства;

Г) взаимная ответственность государства и субъекта хозяйственной деятельности;

Д) стоимостный характер результатов хозяйственной деятельности имеющих ценовую определенность.

Не являются предметом регулирования Хозяйственного кодекса:

А) хозяйственно-производственные отношения;

Б) отношения при участии субъектов хозяйствования, которые возникают в процессе выполнения требований законодательства, которое регулирует отношения в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В) финансовые отношения при участии субъектов хозяйствования, возникающие в процессе формирования и контроля выполнения бюджетов всех уровней;

Г) организационно-хозяйственные отношения;

Д) земельные отношения.

Е) административные и другие отношения управления при участии субъектов хозяйствования, в которых орган государственной власти или местного самоуправления не является субъектом, наделенным хозяйственной компетенцией, и непосредственно не осуществляет организационно-хозяйственных полномочий относительно субъекта хозяйствования.

6. Общими принципами хозяйствования являются:

А) свободный выбор видов хозяйственной деятельности;

Б) защита национального товаропроизводителя;

В) свобода установления цен

Г) равная защита государством всех субъектов хозяйствования;

Д) свободное движение капиталов, товаров и услуг на территории Украины;

Е) ограничение государственного регулирования экономических процессов;

Ё) запрет незаконного вмешательства органов государственной власти и органов местного самоуправления, их должностных лиц в хозяйственные отношения;

Ж) свобода предпринимательской деятельности в пределах, определенных законом.

7. Какого из методов хозяйственного права касается такое определение: «Метод, основанный на возможности субъектов хозяйствования иметь право по собственной инициативе принимать решения, которые не противоречат законодательству Украины»?:

А) метод обязательных предписаний;

Б) метод рекомендаций;

В) метод координации;

Г) метод автономных решений;

Д) единый метод хозяйственно-правового регулирования.

Задача

По железнодорожной накладной в адрес АО «Дніпропаливо» шахтой было отгружено 69 т. угля. На промежуточной станции «Павлоград» при приеме вагона было замечено неравномерная загрузка вагона углем, углубление в середине вагона. При проверке массы груза была выявлена недостача 8,5 т. угля на сумму 33150 грн., о чем был составлен коммерческий акт от 13 октября 2017 года. Кроме того, в акте о технического состояния вагона было отмечено, что неисправность вагона могла возникнуть при загрузке, которое осуществлялось средствами отправителя.

Поскольку грузополучатель осуществил предварительную оплату угля, в том числе и недопоставленного, он обратился с претензией к отправителю и Приднепровской железной дороге с требованием об уплате ему 33150 грн., то есть стоимости недопоставленного угля. Отправитель отклонил претензионные требования грузополучателя, мотивируя тем, что имели место нарушения срока составления коммерческого акта, поскольку:

1) вагон прибыл на станцию назначения 11 октября 2017 года, а коммерческий акт составлен только 13 октября 2017 года, что является нарушением ст. 129 Устава железных дорог;

2) срок доставки груза был превышен на шесть суток. Перевозчик удовлетворил претензионные требования наполовину. Не соглашаясь с этим, грузополучатель обратился в хозяйственный суд с иском к отправителю и железной дороге о возмещении убытков, возникших в связи с нехваткой угля.

Кто несет ответственность за сохранность принятого для перевозки груза?

Как решить это дело?

ВАРИАНТ № 11

1. Теоретические вопросы

1. Правовой статус коммандитного общества.

2. Защита государством прав и законных интересов субъектов внешнеэкономической деятельности.

2. Тестовое задание

Договор перевозки груза:

А) многосторонний хозяйственный договор, который определяет имущественно-хозяйственные обязательства, возникающие при ведении одного из видов хозяйственной деятельности - перевозки грузов;

Б) оплатный;

В) консенсуальный;

Г) срочный;

Д) все вышеизложенное правильно.

Задача

Коммунальное предприятие решило инициировать возбуждение производства по делу о банкротстве, ссылаясь на невозможность выполнять обязанности перед работниками по своевременной выплате заработной платы с учетом нерегулярности поступлений из местного бюджета средств на покрытие расходов предприятия.

Исполком местного совета возражал против возбуждения дела о банкротстве, поскольку местным советом на пленарном заседании было принято решение о невозможности признания этого предприятия банкротом, поскольку оно является некоммерческим, финансируется из местного бюджета и производит продукцию, необходимую для удовлетворения потребностей территориальной общины.

Нужно ли согласие местного совета или его исполкома на представление коммунальным предприятием заявления о признании его банкротом?

Может ли быть коммунальное предприятие при существующих обстоятельствах признано банкротом?

Какие основания прекращения производства по делу о банкротстве?

ВАРИАНТ № 12

1. Теоретические вопросы

1. Источники хозяйственного права.

2. Понятие, юридические признаки и правовой статус фондовой биржи.

2. Тестовое задание

Принцип свободы внешнеэкономического предпринимательства, заключается:

А) в праве субъектов внешнеэкономической деятельности добровольно вступать во внешнеэкономические связи;

Б) в праве субъектов внешнеэкономической деятельности осуществлять ее в любых формах, которые прямо не запрещены действующими законами страны;

В) в равенстве перед законом всех субъектов внешнеэкономической деятельности, независимо от форм собственности, в том числе государства при осуществлении внешнеэкономической деятельности;

Г) в равной защите интересов всех субъектов внешнеэкономической деятельности и иностранных субъектов хозяйственной деятельности на ее территории согласно законам страны;

Д) в исключительном праве собственности субъектов внешнеэкономической деятельности на все полученные ими результаты внешнеэкономической деятельности;

Е) все вышеизложенное правильно.

7. Лицензирование и квотирование экспорта и импорта вводятся в следующих случаях:

А) в случае значительного нарушения равновесия по определенным товарам на внутреннем рынке страны, особенно по сельскохозяйственной продукции, продуктах рыболовства, продукции пищевой промышленности и промышленных товарах народного потребления первой необходимости;

Б) в случае улучшения расчетного баланса страны, если положительное сальдо его превышает на соответствующую дату 25% от общей суммы валютных требований Украины;

В) лицензирование и квотирование экспорта и импорта вводятся в стране как средство поддержки отечественного товаропроизводителя;

Г) лицензирования и квотирования экспорта и импорта вводятся в стране как средство стимулирования внешнеэкономической деятельности страны.

8. Лицензия экспортная (импортная):

А) надлежащим образом оформленное право на экспорт (импорт) в течение установленного срока определенных товаров или валютных средств с целью инвестиций и кредитования;

Б) разрешение на экспорт (импорт) товара в течение определенного периода времени (но не менее одного месяца) с определением его общего объема;

В) открытое разрешение на экспортные (импортные) операции по определенному товару с определенной страной в течение периода действия режима лицензирования по этому товару;

Г) ограничения экспорта (импорта) товара в течение определенного периода времени (но не менее одного месяца) с определением его общего объема.

9. Принцип построения Инкотермс заключается в том, что:

А) с каждым последующим условием поставки уменьшается объем обязанностей продавца и увеличивается объем обязанностей покупателя;

Б) с каждым последующим условием поставки объем обязанностей продавца и покупателя не меняется, а только перевозчика увеличивается;

В) с каждым последующим условием поставки увеличивается объем обязанностей продавца и уменьшается объем обязанностей покупателя;

Г) с каждым последующим условием поставки уменьшается объем обязанностей перевозчика.

10. Специальные (административно-хозяйственные) санкции за нарушение законодательства о внешнеэкономической деятельности:

А) наложение штрафов в случаях несвоевременного выполнения или невыполнения субъектами ВЭД и иностранными субъектами хозяйствования своих обязанностей согласно законодательства о внешнеэкономической деятельности;

Б) односторонний отказ стороны договора от исполнения своего обязательства по договору;

В) применение к конкретным субъектам ВЭД и иностранным субъектам хозяйствования индивидуального режима лицензирования в случаях нарушения такими субъектами положений законодательства о внешнеэкономической деятельности, которые устанавливают определенные запреты, ограничения или порядок осуществления внешнеэкономических операций;

Г) односторонний отказ стороны от принятия дальнейшего исполнения по договору или возвращение в одностороннем порядке выполненного кредитором по договору;

Д) временное приостановление ВЭД в случаях нарушения законодательства о внешнеэкономической деятельности, проведения действий, которые могут повредить интересам национальной экономической безопасности.

Задача

Предприятия «Дельта» (продавец) и «Октава» (покупатель) заключили договор купли-продажи запчастей к микроавтобусу «Богдан». Однако в договоре не были указаны:

а) конкретный перечень запчастей;

б) требования к их качеству, способ исполнения.

По результатам проверки предприятия «Дельта» налоговый орган обратился в суд с иском о признании договора недействительным, ссылаясь на отсутствие в нем существенных условий. Стороны договора возражали против иска, настаивая на действительности договора.

Какие последствия отсутствия в договоре хотя бы одного из существенных условий? Есть ли основания для признания договора недействительным в данной ситуации? Решите спор.

ВАРИАНТ № 13

1. Теоретические вопросы

1. Понятие, функции и компетенция консорциума.

2. Понятие банкротства и стороны в деле о банкротстве.

2. Тестовое задание

1. Основные признаки хозяйственно-торговой деятельности:

А) участниками такой деятельности является исключительно субъекты хозяйствования;

Б) такая деятельность осуществляется в сфере товарного обращения и направлена на реализацию продукции производственно-технического назначения и изделий народного потребления;

В) к хозяйственно-торговой деятельности не относится вспомогательная деятельность, обеспечивающая реализацию продукции производственно-технического назначения и изделий народного потребления путем предоставления соответствующих услуг (например, предоставление услуг по перевозке, предоставления услуг по хранению и т.д.).

2. Хозяйственно-торговая деятельность опосредуется хозяйственными договорами:

А) поставки;

Б) контрактации сельскохозяйственной продукции;

В) мены (бартера);

Г) договор о создании и передаче научно-технической продукции;

Д) энергоснабжения;

Е) концессионный договор;

Ё) купли-продажи,

Ё) все изложенное выше.

Задача

Швейная фабрика, списав в безакцептном порядке с Коломыйского ткацкого комбината неустойку за недопоставку предусмотренных договором тканей, предъявила комбинату претензию о возмещении убытков, причиненных ей этой недопоставкой в размере 670 тыс. гр. Такую сумму составляли уплаченные фабрикой своим покупателям штрафные санкции за недопоставку швейных изделий, которые должны были изготовлены из указанных тканей, а также не полученные фабрикой доходы, которые она получила бы, если бы комбинат выполнил свои обязательства по договору.

Комбинат удовлетворил претензионные требования фабрики частично только в объеме прямых убытков с учетом списанной суммы неустойки. В конце претензионные требования были отвергнуты как такие, которые не соответствуют действующему законодательству и договору. Не согласившись с позицией комбината, швейная фабрика обратилась с иском в хозяйственный суд.

Решите спор. Кроме того, ответьте на следующие вопросы:

Что такое «убытки» и «неустойка» ?

Какие вы знаете виды неустойки и как каждые из них соотносятся с убытками.

ВАРИАНТ № 14

1. Теоретические вопросы

1. Форма и содержание хозяйственного договора.

2. Специальный режим хозяйствования в отдельных отраслях народного хозяйства.

2. Тестовое задание

1. Основное вещное право в сфере хозяйствования, которое позволяет субъекту хозяйствования по своему усмотрению, единолично или совместно с другими субъектами владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему (им) имуществом:

А) право хозяйственного ведения;

Б) право собственности;

В) право оперативного управления;

Г) права владения, пользования (аренда, лизинг);

Д) право пользования (сервитут).

2. Вещное право субъекта хозяйствования, осуществляющего некоммерческую деятельность, то есть самостоятельную систематическую хозяйственную деятельность, направленную на достижение экономических, социальных и других результатов без цели получения прибыли. Эта деятельность предприятия финансируется государством или другим владельцем. Предприятие владеет, пользуется и распоряжается имуществом, закрепленным за ним собственником (уполномоченным им органом), но при этом реализация указанных полномочий осуществляется в пределах, установленных ХК и другими законами, а также собственником имущества (уполномоченным им органом):

А) право собственности;

Б) право хозяйственного ведения;

В) права владения, пользования (аренда, лизинг);

Г) право пользования (сервитут);

Д) право оперативного управления.

А) научный подход к построению стратегии бизнеса;

Б) режим исключительной экономической зоны;

Г) правовой режим имущества субъекта хозяйствования;

4. Право собственности в объективном понимании – это:

5. Изъятие из вещей их полезных свойств, которые дают возможность удовлетворить соответствующие потребности индивида или коллектива – это:

А) пользование;

Б) владение;

В) распоряжение.

6. Право собственности в соответствии с действующим законодательством - это:

А) комплекс полномочий собственника по владению, пользованию и распоряжению имуществом;

Б) правовой режим имущества государственных предприятий;

В) общественные отношения по поводу присвоения средств производства и продуктов труд;

Г) правовой режим имущества всех субъектов хозяйствования;

Д) правовой режим имущества хозяйственных товариществ.

7. Структурными элементами правового режима имущества являются:

А) правоспособность предприятия в имущественных отношениях;

Б) порядок приобретения (формирования), использования и выбытия имущества;

В) порядок обращения на имущество взыскания кредиторов;

8. К нематериальным активам относятся:

А) право пользования земельным участком согласно земельному законодательству;

Б) расходы на исследования;

В) право пользования зданием;

Г) расходы на создание, реорганизацию и перемещение предприятия или его части;

Д) право на аренду помещений.

Задача

К имуществу Харьковского государственного высшего учебного заведения входит незавершенное строительство спортивного комплекса по ул. Блюхера. Строительная компания ЗАО «Харьковстрой-1» предложила руководству высшего учебного заведения заключить договор мены (бартера). Условиями такого договора является обмен незавершенного строительства на определенное количество квартир для профессорско-преподавательского состава учебного заведения в доме, который строительная компания построит за свой счет в течение трех лет с момента заключения договора мены.

Ректор учебного заведения обратился к соответствующему специалисту с вопросом, соответствует требованиям законодательства такой договор.

Какой ответ должен дать специалист?

ВАРИАНТ № 15

1. Теоретические вопросы

1. Порядок создания и прекращения деятельности предприятия.

2. Ответственность за нарушение договора подряда на капитальное строительство.

2. Тестовое задание

1. Дело о банкротстве возбуждается хозяйственным судом, если:

А) требования кредитора (кредиторов) к должнику совокупно составляют не менее трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан, которые не были удовлетворены должником в течение трех месяцев после установленного для их погашения срока, если иное не предусмотрено законом;

Б) требования кредитора (кредиторов) к должнику совокупно составляют не менее трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан, которые не были удовлетворены должником в течение шести месяцев после установленного для их погашения срока, если иное не предусмотрено законом;

В) бесспорные требования кредитора (кредиторов) к должнику совокупно составляют не менее трехсот минимальных размеров заработной платы, которые не были удовлетворены должником в течение трех месяцев после установленного для их погашения срока, если иное не предусмотрено законом;

Г) бесспорные требования кредитора (кредиторов) к должнику совокупно составляют не менее трехсот прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, которые не были удовлетворены должником в течение трех месяцев после установленного для их погашения срока, если иное не предусмотрено законом.

2. Что понимается под термином «бесспорные требования кредиторов»?

А) требования кредиторов, признанные должником, другие требования кредиторов, подтвержденные исполнительными документами, по которым в соответствии с законодательством осуществляется списание средств со счетов должника;

Б) обязательство должника уплатить кредитору определенную денежную сумму в соответствии с гражданско-правового договора и на других основаниях, предусмотренных гражданским законодательством страны;

В) денежные требования кредиторов, подтвержденные судебным решением, вступившим в законную силу, и постановлением об открытии исполнительного производства, согласно которому в соответствии с законодательством осуществляется списание средств со счетов должника;

Г) требования кредиторов по распоряжению имуществом должника, балансовая стоимость которого превышает один процент балансовой стоимости активов должника;

Д) соглашение между должником и кредитором об отсрочке и розстроку платежей;

Е) требования кредиторов, признанные должником, по уплате денежных обязательств, в том числе по заработной плате, другим кредиторам.

3. Мерами по восстановлению платежеспособности должника, включенными в план санации, могут быть:

А) реструктуризация предприятия;

Б) перепрофилирование производства;

В) закрытие нерентабельных производств;

Г) ликвидация дебиторской задолженности;

Д) отсрочка и/или рассрочка платежей или прощение (списание) части долгов, о чем заключается мировое соглашение;

Е) прекращение субъекта предпринимательской деятельности с целью осуществления мероприятий по удовлетворению требований кредиторов путем продажи его имущества;

Ё) все вышеизложенное.

4. В целях восстановления платежеспособности и удовлетворение требований кредиторов должника может быть предусмотрено:

А) увеличение уставного капитала должника в размере, установленном планом санации;

Б) продажа имущества должника как целостного имущественного комплекса;

В) отчуждение имущества должника путем замещения активов;

Г) продажа части имущества должника;

Д) прекращение субъекта предпринимательской деятельности с целью осуществления мероприятий по удовлетворению требований кредиторов путем продажи его имущества.

5. Банкрот:

А) должник, имеющий задолженность перед кредитором (кредиторами) в размере не менее трехсот прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, которые не были удовлетворены им в течение трех месяцев после установленного для их погашения срока;

Б) должник, имеющий задолженность перед кредитором (кредиторами) в размере не менее трехсот минимальных размеров заработной платы, которые не были удовлетворены должником в течение трех месяцев после установленного для их погашения срока;

В) должник, несостоятельность которого выполнить свои денежные обязательства установлена хозяйственным судом;

Г) должник, имеющий задолженность по уплате налогов, перед кредитором (кредиторами), работниками по заработной плате не менее трехсот минимальных размеров заработной платы, которые не были удовлетворены должником в течение шести месяцев после установленного для их погашения срока.

6. Со дня принятия хозяйственным судом постановления о признании должника банкротом и открытия ликвидационной процедуры:

А) хозяйственная деятельность банкрота завершается окончанием технологического цикла по изготовлению продукции в случае возможности ее продажи;

Б) срок исполнения всех денежных обязательств банкрота считается наступившим;

В) в банкрота не возникает никаких дополнительных обязательств, кроме уплаты налогов и сборов (обязательных платежей);

Г) прекращается начисление неустойки (штрафа, пени), процентов и других экономических санкций по всем видам задолженности банкрота;

Д) отменяется арест, наложенный на имущество должника, признанного банкротом, или иные ограничения по распоряжению имуществом такого должника.

7. В первую очередь удовлетворяются требования кредиторов:

А) требования по выплате задолженности по заработной плате перед работающими и уволенными работниками банкрота;

Б) расходы, связанные с производством по делу о банкротстве в хозяйственном суде и работой ликвидационной комиссии;

В) требования по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда жизни и здоровью граждан, путем капитализации в ликвидационной процедуре соответствующих платежей;

Г) денежные компенсации за все неиспользованные дни ежегодного отпуска и дополнительного отпуска работникам, имеющим детей;

Д) требования по возврату взносов членов трудового коллектива в уставный капитал предприятия.

8. В первую очередь удовлетворяются требования кредиторов:

А) выходные пособия, причитающиеся работникам в связи с прекращением трудовых отношений и начисленных на эти суммы страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование и прочее социальное страхование, в том числе возмещение кредита, полученного на эти цели;

Б) требования по уплате налогов и сборов (обязательных платежей);

В) требования кредиторов по договорам страхования;

Г) требования кредиторов, не обеспеченные залогом;

Д) требования по выплате задолженности по заработной плате перед работающими и уволенными работниками банкрота.

9. В случае признания хозяйственным судом фермерского хозяйства банкротом и открытия ликвидационной процедуры в состав ликвидационной массы фермерского хозяйства включаются:

А) недвижимое имущество, находящееся в общей собственности членов фермерского хозяйства;

Б) имущественные права, которые принадлежат фермерскому хозяйству и имеющие денежную оценку;

В) имущество, принадлежащее председателю и членам фермерского хозяйства на праве частной собственности;

Г) насаждения, хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и другие сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица, сельскохозяйственная и иная техника и оборудование, транспортные средства, инвентарь;

Д) имущество, в отношении которого доказано, что оно приобретено на доходы, которые находятся не в общей собственности членов фермерского хозяйства;

Е) имущество, приобретенное для фермерского хозяйства на общие средства его членов.

10. В случае признания физического лица - предпринимателя банкротом в состав ликвидационной массы не включается имущество физического лица - предпринимателя:

А) имущество физического лица - предпринимателя, на которое не может быть обращено взыскание;

Б) земельный участок, принадлежащий физическому лицу - предпринимателю на праве собственности;

В) имущество, находящееся в залоге по основаниям, не связанным с осуществлением таким лицом предпринимательской деятельности;

Г) недвижимое имущество физического лица - предпринимателя, принадлежащее ему на праве собственности;

Д) транспортные средства, техника и оборудование, принадлежащие физическому лицу - предпринимателю на праве собственности.

Задача

Госпредприятие «Южный машиностроительный завод им. Макарова» («Южмаш») и компания S7 Sea Launch Ltd заключили контракт на производство и поставку космических ракет-носителей серии «Зенит».

Контракт предусматривает изготовление 12 ракет-носителей для использования в программах «Морской старт» и «Наземный старт» для исследований в рамках международных космических проектов.

К какому виду хозяйственной деятельности относится деятельность госпредприятия «Южный машиностроительный завод им. Макарова»? Дайте обоснование ответа.

ВАРИАНТ № 16

1. Теоретические вопросы

Понятие и виды хозяйственных обществ.

Правовое регулирование энергоснабжения.

2. Тестовое задание

А) межбанковская биржа;

Б) фондовая биржа;

В) валютная биржа;

Г) межбанковская валютная биржа;

Д) товарная биржа.

2. Товарная биржа:

А) занимается коммерческим посредничеством;

Б) имеет целью получение прибыли;

В) является субъектом предпринимательской деятельности;

Г) не занимается коммерческим посредничеством;

Д) является некоммерческим учреждением.

3. Товарная биржа действует на основании:

А) учредительного договора;

Б) протокола собрания;

В) устава;

Г) решений общего собрания

Д) свидетельства о государственной регистрации;

Е) решений биржевого арбитража;

Ё) правил биржевой торговли;

Ж) решений арбитражных комиссий;

З) договора.

4. Учредителями товарной биржи могут быть:

А) предприятия, которые полностью содержатся за счет местного бюджета;

Б) государственные предприятия;

В) предприятия, которые частично содержатся за счет местного бюджета;

Г) предприятия, которые частично содержится за счет государственного бюджета;

Д) физические лица;

Е) органы государственной власти;

Ё) акционерные общества;

Ж) коммунальные предприятия.

5. Ярмарка отличается от биржи тем, что она:

А) является постоянным (ежедневным) местом взаимодействия спроса и предложения;

Б) периодически является местом взаимодействия спроса и предложения;

В) имеет постоянный (зафиксированный) контингент клиентов и посетителей;

Г) по общему правилу открыта для всех клиентов и посетителей;

Д) является местом товарооборота: это рынок, где непосредственно выставляются на продажу товары;

6. Опционная биржа – это:

Б) биржа, на которой осуществляется торговля не реальными товарами, а контрактами на них;

Задача

ОАО «Строймонтаж» (подрядчик), в соответствии с условиями договора строительного подряда обязалось построить офис для АО «Ланос» (заказчик) с материалов последнего. Поскольку заказчик своевременно не передал подрядчику проектно-сметную документацию и не предоставил строительную площадку (фронт работ), строительные работы начались на две недели позже.

В дальнейшем заказчик не смог предоставить подрядчику необходимые материалы и обратился к нему с просьбой завершить работы из материалов строительной фирмы, на что получил согласие.

Через пять месяцев после начала работ они были приостановлены органами Держбуднагляду в связи с тем, что на строительстве работают рабочие, не состоящие в трудовых или подрядных отношениях с подрядчиком, а работы выполняются с грубым нарушением строительных норм и правил.

Получив такую информацию, директор АО «Ланос» принял решение о расторжении договора с ОАО «Строймонтаж», заключил договор на завершение строительных работ с другим подрядчиком, потребовав от ОАО «Строймонтаж» возмещения убытков, поскольку стоимость работ по новому договору была значительно выше, чем по предварительной.

Руководство ОАО «Строймонтаж» с этим не согласилось и обратилось в АО «Ланос» с требованием оплаты выполненных работ, возврат стоимости материалов и сумм страховых взносов, которые он перечислил страховой фирме «Саламандра», застраховав объект строительства.

Как должно быть решено дело? Какие последствия могут возникнуть для сторон?

ВАРИАНТ № 17

1. Теоретические вопросы

1. Методы хозяйственного права.

2. Договор поставки.

2. Тестовое задание

1. Какого понятия касается следующее определение: «часть территории страны, выделенная из общей таможенной границы государства, которая имеет полную свободу в режиме хозяйственных вопросов, с особым режимом управления и льготными условиями деятельности, налоговыми льготами для местных предпринимателей и иностранных фирм»:

А) свободная экономическая зона;

Б) специальный режим хозяйствования;

В) специальная (свободная) экономическая зона;

Г) концессия.

2. Территория в пределах города (района), на которой сложились неблагоприятные социально-экономические условия и на которой вводится специальный режим инвестиционной деятельности с целью создания новых рабочих мест:

А) санитарно-защитная зона;

Б) территория с режимом приграничной торговли;

В) водоохранная зона;

Г) технопарки, технополисы;

Д) офшорная зона;

Е) свободная экономическая зона;

Ё) территория приоритетного развития;

Ж) территория с режимом приграничной торговли;

З) зона свободной торговли.

Частью территории государства, на которой вводится специальный (льготный налоговый, валютно-финансовый, таможенный и т.п.) режим экономической деятельности с целью стимулирования предпринимательства, привлечения инвестиций в приоритетные отрасли хозяйства, расширения внешнеэкономических связей, заимствования новых технологий, обеспечения занятости населения, является

А) внешнеторговые зоны;

Б) комплексные производственные зоны;

В) научно-технические зоны;

Г) туристско-рекреационные зоны;

Д) банковско-страховые (оффшорные) зоны.

4. Частью территории государства, где товары иностранного происхождения могут храниться, покупаться и продаваться без уплаты пошлины и таможенных сборов или с ее отсрочкой, являются:

А) туристско-рекреационные зоны;

Б) внешнеторговые зоны;

В) научно-технические зоны;

Г) банковско-страховые (оффшорные) зоны;

Д) комплексные производственные зоны;

5. Свободными экономическими зонами, специальный правовой режим которых ориентирован на развитие научного и производственного потенциала, достижения нового качества экономики через стимулирование фундаментальных и прикладных исследований, с последующим внедрением результатов научных разработок в производство, являются:

А) банковско-страховые (оффшорные) зоны;

Б) внешнеторговые зоны;

В) комплексные производственные зоны;

Г) научно-технические зоны;

Д) туристско-рекреационные зоны.

6. Свободными экономическими зонами, которые создаются в регионах, имеющих богатый природный, рекреационный и историко-культурный потенциал, с целью эффективного его использования и сохранения, а также активизации предпринимательской деятельности (в том числе с привлечением иностранных инвесторов) в сфере бизнеса отдыха, являются :

А) комплексные производственные зоны;

Б) туристско-рекреационные зоны;

В) внешнеторговые зоны;

Г) банковско-страховые (оффшорные) зоны;

Д) научно-технические зоны.

Главные экономические задачи, решаемые при функционировании специальных (свободных) экономических зон:

А) привлечение инвестиций и эффективного их использования;

Б) привлечение национального и иностранного капитала благодаря применению специальных льгот экономического характера, стабильности законодательной базы, упрощению соответствующих организационных процедур;

В) насыщения внутреннего рынка высококачественными товарами народного потребления и, соответственно, удовлетворение потребностей населения в таких товарах;

Г) создание слоя высококвалифицированных специалистов на основе освоения и применения мирового опыта в сфере организации, управления и финансов;

Д) рост валютных поступлений в бюджет страны и регионов;

Е) улучшение использования природных, материальных и трудовых ресурсов, ускорения социально-экономического развития страны.

8. Характерными признаками СЭЗ являются:

А) территориальная ограниченность СЭЗ;

Б) срочность СЭЗ;

В) юридическое основание введения СЭЗ на определенной территории - специальный закон о конкретной СЭЗ;

Г) цель создания СЭЗ - достижение законодательно установленных экономических, социальных и научно-технических задач;

Д) специальный субъектный состав СЭЗ: обязательными участниками хозяйственных отношений в СЭЗ являются органы управления СЭЗ и субъекты хозяйствования СЭЗ, которые приобретают этот статус в специальном порядке при условии соблюдения установленных требований;

Е) специальный режим хозяйственной деятельности для субъектов хозяйствования СЭЗ, может включать льготные таможенные, налоговые, валютно-финансовые и другие условия предпринимательства;

Ё) управление СЭЗ осуществляется органами государственной исполнительной власти.

9. Какое из нижеизложенных утверждений не отвечает положениям закона:

А) субъекты экономической деятельности, действующие на территории специальной (свободной) экономической зоны, осуществляют материально-техническое снабжение и реализацию продукции, а также получают и предоставляют услуги в формах и на условиях, которые они определяют самостоятельно на основе договоров с своими контрагентами;

Б) органы государственной власти имеют право применять в отношениях с субъектами экономической деятельности, действующими на территории специальной (свободной) экономической зоны, обязательный государственный заказ;

В) на территории специальной (свободной) экономической зоны вправе функционировать любые субъекты экономической деятельности согласно законодательству страны и закону о создании этой зоны;

Г) субъекты экономической деятельности имеют право самостоятельно выбирать виды, формы и методы своей деятельности на территории специальной (свободной) экономической зоны, не противоречащие законодательству страны;

Д) в случае, если инициатива в создании специальной (свободной) экономической зоны принадлежит депутатам местных советов и местным государственным администрациям, они подают соответствующее предложение главе государства.

Е) государство в соответствии с законодательством страны гарантирует сохранение в полном объеме всех имущественных и неимущественных прав субъектов экономической деятельности специальной (свободной) экономической зоны при ее ликвидации.

Задача

Головное предприятие и участники ПФГ заключили Генеральный договор о дальнейшей деятельности, согласно условиям которого каждый из участников теряет статус юридического лица, а также независимость в осуществлении хозяйственной деятельности.

Кроме этого, указанный договор регулировал вопрос о названии ПФГ, конечной продукции ПФГ, срока действия договора. В договоре было указано, что он вступает в силу с момента достижения сторонами согласия по всем его существенным условиям.

Правомерно ли заключение указанного договора?

Какой документ правового характера (если он есть) заключается между Головным предприятием и участниками ПФГ?

Каковы его существенные условия?

ВАРИАНТ № 18

1. Теоретические вопросы

1. Понятие, виды, организационно-правовые формы объединений предприятий.

2. Условия заключения и исполнения договора подряда на капитальное строительство.

2. Тестовое задание

1. Административно-хозяйственные санкции - это:

А) предусмотренные законодательством меры экономического воздействия кредитора на хозяйствующего субъекта-должника (правонарушителя), направленные на предупреждение или уменьшение потерь кредитора от нарушений должника;

Б) предусмотренные действующим законодательством меры экономического воздействия на хозяйствующего субъекта в связи с нарушением им плановых нормативов и плановых заданий;

В) меры организационно-правового или имущественного характера, направленные на прекращение правонарушения субъектом хозяйствования и ликвидацию его последствий, применяемые уполномоченными органами государственной власти или органами местного самоуправления в предусмотренных законом случаях;

Г) предусмотренные законом меры организационного воздействия (ограничения) на предприятия, применяемые компетентными государственными органами или по их инициативе судом в предусмотренных законом случаях;

Д) определенная законом или договором денежная сумма, которую должник платит кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств.

Задача

АО «Мика» заключило с участием банка АКИБ «Укргазбанк» и завода ХТЗ договор лизинга, по которому получило в лизинг сроком на четыре года оборудование для лесопилки. Лесопилка была поставлена и смонтирована представителями завода.

Однако в ходе эксплуатации неоднократно обнаруживались производственные дефекты лесопилки, что сделало ее дальнейшее использование крайне невыгодным. АО «Мика» обратилось к заводу с требованием заменить оборудование, однако завод отказал, объяснив, что в настоящее время оборудование для лесопилок он не производит, и удовлетворить требования нет возможности.

Тогда АО «Мика» обратилось в банк с просьбой расторгнуть договор лизинга. Банк, в свою очередь, также отказал АО «Мика», считая, что ответственность за выбор поставщика и все связанные с этим риски должен нести арендатор. При этом банк заявил, что согласен расторгнуть договор, если ему будут возмещена полная стоимость оборудования для лесопилки и неполученные им доходы в виде платежей за пользование лесопилкой.

АО «Мика» такое предложение не удовлетворило и оно обратилось в суд с иском о расторжении договора лизинга. Решите дело.

ВАРИАНТ № 19

1. Теоретические вопросы

1. Имущество и имущественные права в хозяйственном обществе.

2. Понятие и виды специальных (свободных) экономических зон.

2. Тестовое задание

1. Дело о банкротстве возбуждается хозяйственным судом, если:

Б) бесспорные требования кредитора (кредиторов) к должнику совокупно составляют не менее трехсот минимальных размеров заработной платы, которые не были удовлетворены должником в течение трех месяцев после установленного для их погашения срока, если иное не предусмотрено законом;

В) требования кредитора (кредиторов) к должнику совокупно составляют не менее трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан, которые не были удовлетворены должником в течение шести месяцев после установленного для их погашения срока, если иное не предусмотрено законом;

Задача

В казенном предприятии «Житомирский ремонтный завод радиотехнического оборудования «Проминь» образовалась кредиторская задолженность за энергоресурсы на сумму 520 тыс. грн. В течение трех месяцев эта задолженность не была ликвидирована. В связи с этим энергоснабжающие компании обратились с иском в хозяйственный суд о признании казенного предприятия банкротом.

Может казенное предприятие признано банкротом?

На какое имущество казенного предприятия может быть обращено взыскание для покрытия этого долга?

Какие обязанности по казенного предприятия несет министерство (ведомство), к сфере управления которого оно принадлежит?

ВАРИАНТ № 20

1. Теоретические вопросы

1. Правовой статус субъектов хозяйствования.

2. Лизинг в сфере хозяйствования.

2. Тестовое задание

1. Корпоративным является:

А) частное предприятие, действующее на основе частной собственности гражданина;

Б) предприятие, действующее на основе коллективной собственности;

В) коммунальное предприятие, действующее на основе коммунальной собственности территориальной общины;

Г) государственное (в том числе казенное) предприятие, действующее на основе государственной собственности;

Д) предприятие, основанное на смешанной форме собственности (на базе объединения имущества разных форм собственности).

2. Имущество закрепляется на праве оперативного управления за предприятием:

А) государственным коммерческим;

Б) хозяйственными обществами;

В) коммунальным некоммерческим;

Г) коммунальным коммерческим;

Д) государственным казенным.

3 . Какого понятия касается следующее определение: « общество, в котором один или несколько участников осуществляют от лица общества предпринимательскую деятельность и несут за его обязательствами дополнительную солидарную ответственность всем своим имуществом, на которое по закону может быть обращено взыскание (полные участники), а другие участники присутствуют в деятельности общества лишь своими вкладами (вкладчики).

А) общество с ограниченной ответственностью;

Б) полное товарищество.

В) общество с дополнительной ответственностью;

Г) акционерное общество;

Д) коммандитное товарищество;

4. Унитарным является:

А) частное предприятие, действующее на основе частной собственности гражданина;

Б) предприятие, действующее на основе коллективной собственности;

В) коммунальное предприятие, действующее на основе коммунальной собственности территориальной общины;

Г) государственное (в том числе казенное) предприятие, действующее на основе государственной собственности;

Д) предприятие объединения, религиозной организации.

5 . Предприятие, которое обязано принимать и выполнять доведенные до него в установленном законодательством порядке государственные заказы, учитывать их при формировании производственной программы, определении перспектив своего экономического и социального развития и выборе контрагентов, а также составлять и выполнять годовой и с поквартальной разбивкой финансовый план на каждый следующий год:

А) государственное казенное;

Б) частное;

В) коммунальное;

Г) государственное коммерческое;

Д) иностранное.

6. Какого понятия касается следующее определение: « хозяйственное общество, имеющее уставный капитал, разделенный на доли, размер которых определяется учредительными документами, и несет ответственность по своим обязательствам только своим имуществом. Участники общества, которые полностью уплатили свои вклады, несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах своих вкладов».

А) общество с дополнительной ответственностью;

Б) полное товарищество;

В) общество с ограниченной ответственностью;

Г) коммандитное общество;

Д) акционерное общество.

7 . Имущество закрепляется на праве собственности за предприятием:

А) коммунальным некоммерческим;

Б) государственным коммерческим

В) хозяйственными обществами;

Г) коммунальным коммерческим;

Д) государственным казенным.

8 . Имущество закрепляется на праве хозяйственного ведения за предприятием:

А) хозяйственными обществами;

Б) коммунальным некоммерческим;

В) государственным коммерческим;

Г) коммунальным коммерческим;

Д) государственным казенным.

9. Не являются юридическими лицами объединения предприятий:

А) ассоциации;

Б) корпорации;

В) промышленно-финансовые группы;

Д) концерны;

Г) консорциумы.

10. Государственное коммерческое предприятие может отчуждать, отдавать в залог имущественные объекты, относящиеся к основным фондам, сдавать в аренду целостные имущественные комплексы структурных единиц и подразделений только при следующих условиях:

А) с согласия правительства страны;

Б) с предварительного согласия органа, к сфере управления которого оно входит;

В) с разрешения центрального органа исполнительной власти по вопросам экономики;

Г) по стоимости не ниже балансовой;

Д) на основе тендера;

Е) на конкурсной основе, если иное не установлено законом.

Ё) по учетом интересов трудового коллектива.

Задача

Объединение «Строймаш» на протяжении многих лет было поставщиком комплектующих деталей автозавода. Договоры поставки заключались контрагентами ежегодно. В конце 2017 г. автозавод обратился к «Строймаш» с предложением заключить договор поставки на наступающий 2018 г.

Однако поставщик отказался от заключения договора, мотивируя это наличием более выгодного заказа на свою продукцию. Не соглашаясь с отказом поставщика и ссылаясь на существование устойчивых хозяйственных связей, автозавод обратился в хозяйственный суд с иском о понуждении к заключению «Строймаш» договора поставки комплектующих на 2018 год.

При каких условиях хозяйственные суды рассматривают споры о понуждении к заключению договора? Какое решение должен вынести суд

ВАРИАНТ № 21

1. Теоретические вопросы

1. Понятие, функции и компетенция корпорации.

2. Договор транспортного экспедирования.

2. Тестовое задание

1. Основу правового режима имущества субъектов хозяйствования, на которой базируется их хозяйственная деятельность, составляет:

А) право оперативного использования;

Б) право владения;

В) право собственности;

Г) право доверительной собственности;

Д) право пользования.

2. Вещное право субъекта предпринимательства, который владеет, пользуется и распоряжается имуществом, закрепленным за ним собственником (уполномоченным им органом), с ограничением правомочности распоряжения относительно отдельных видов имущества с согласия собственника. Субъект хозяйствования – юридическое лицо может владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом в своих интересах и по своей воле в пределах, установленных законом и учредительными документами субъекта хозяйствования:

А) право хозяйственного ведения;

Б) право оперативного управления;

В) право собственности;

Г) права владения, пользования (аренда, лизинг);

Д) право пользования (сервитут).

3. Право собственности в субъективном понимании – это:

А) научный подход к построению стратегии бизнеса;

Б) правовой режим имущества субъекта хозяйствования;

В) режим исключительной экономической зоны;

5. Закрепление материальных благ за конкретными собственниками - индивидами и коллективами, фактическое удержание вещи в сфере хозяйствования этих лиц – это:

А) пользование;

Б) владение;

В) распоряжение.

6. К основным средствам не относятся:

А) земельные участки;

Б) капитальные расходы на улучшение земель;

В) здания, сооружения и передающие устройства;

Г) машины и оборудование;

Д) транспортные средства;

Е) инструменты, приборы, инвентарь (мебель);

Ё) животные;

Ж) многолетние насаждения;

З) относятся все вышеуказанные.

7. К нематериальным активам относятся:

А) право пользования недрами, другими ресурсами природной среды, геологической и другой информацией о природной среде;

Б) права на коммерческие обозначения;

В) расходы на рекламу и продвижение продукции на рынке;

Г) права на объекты промышленной собственности;

Д) авторское право и смежные с ним права.

8. Структурными элементами правового режима имущества являются:

А) правовая охрана имущества предприятия;

Б) вещные права, в первую очередь, право собственности в той или другой форме, право хозяйственного ведения и право оперативного управления, а также права пользования объектами аренды, лизинга;

В) совокупность правовых норм, которые регулируют отношения собственности, определяют ее формы, виды имущества, субъектов права собственности и их правомочия;

Г) порядок получения от использования имущества прибыли и порядок ее распределения;

9. Найдите ошибочное утверждение. Основа правового режима имущества субъекта хозяйствования:

А) право хозяйственного ведения;

Б) право оперативного управления;

В) право оперативного использования имущества;

Г) право доверительного управления;

Д) право собственности.

10. Право хозяйственного ведения составляет основу правового режима имущества таких субъектов хозяйствования:

А) предприятия религиозных организаций;

Б) производственные кооперативы;

В) частные предприятия;

Г) предприятия объединений граждан;

Д) коммунальные коммерческие предприятия;

Е) хозяйственные общества;

Ё) общества с ограниченной ответственностью;

Ж) фермерские хозяйства;

З) государственные коммерческие предприятия.

Задача

Четверо граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет решили создать предпринимательскую организацию для совместного осуществления при непосредственном трудовом участии каждого из них в ремонтно-строительных работах в частном жилом фонде.

Один из этих граждан пообещал внести 100 гривен, другой - предоставить свою небольшую мастерскую площадью 10 кв. м для обустройства офиса; остальные не могла предложить ничего, кроме своего труда. Поэтому встал вопрос о выборе организационно-правовой формы предпринимательской организации, которая бы отвечала следующим признакам:

- отсутствие законодательных требований к минимальному размеру уставного фонда;

- участие всех участников организации в ведении дел последней, но при наличии исполнительного органа (директора), который мог бы контролироваться выбранным участниками ревизором;

- демократический принцип решения основных вопросов деятельности организации: каждый участник имеет лишь один голос независимо от его имущественного участия в организации;

- распределение чистой прибыли организации прежде всего в зависимости от трудового участия, а затем - имущественного;

- ограниченный характер имущественной ответственности участников организации в случае недостаточности (отсутствия) в последней необходимого для покрытия задолженности имущества (средств).

Какую организационно - правовую форму предпринимательской организации Вы можете порекомендовать? Обоснуйте свой ответ.

ВАРИАНТ № 22

1. Теоретические вопросы

1. Право собственности - основное вещевое право в сфере хозяйствования.

2. Порядок заключения и прекращения договора аренды.

2. Тестовое задание

Задача

Пенсионерка Бубнова, находясь в затруднительном материальном положении, имея опыт в моделировании и пошиву одежды за небольшую плату выполняла заказы по пошиву верхней одежды, свадебных нарядов. Кроме этого в свободное время Бубнова периодически подрабатывала, предоставляя услуги тамады на свадьбах, массажистки и парикмахера. Для квалифицированного оказания указанных услуг, она закончила курсы и получила соответствующие свидетельства.

Ссылаясь на свой преклонный возраст (62 года) и нерегулярность предоставления указанных услуг, Бубнова не собирается легализовать свою деятельность.

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. Есть ли необходимость в легализации предоставления указанных услуг? В каком случае деятельность Бубновой можно рассматривать как законную? Есть ли возрастное ограничение для занятия предпринимательством?

ВАРИАНТ № 23

1. Теоретические вопросы

1. Правовой статус полного общества.

2. Порядок изменения и расторжения хозяйственных договоров.

2. Тестовое задание

1. Какого понятия касается следующее определение: « хозяйственные санкции в виде денежной суммы, которую участник хозяйственных отношений обязан уплатить при нарушении им правил осуществления хозяйственной деятельности, невыполнении или ненадлежащем выполнении хозяйственного обязательства »:

А) оперативно-хозяйственные санкции;

Б) административно-хозяйственные санкции;

В) хозяйственно-организационные санкции;

Г) штрафные санкции;

Д) возмещения убытков.

2. Юридическим основанием хозяйственно-правовой ответственности может быть:

А) закон;

Б) решения суда;

В) хозяйственный договор;

Г) учредительный договор;

Д) решение субъекта хозяйствования о применении установленной им хозяйственно-правовой санкции.

Задача

Руководитель казенного предприятия «Конструкторское бюро «Южное» имени М.К. Янгеля» принял решение о продаже нежилого здания (основное средство предприятия).

Правомерно ли решение руководителя казенного предприятия?

Раскройте правовой природе правового титула имущества государственных, в том числе казенных предприятий.

ВАРИАНТ № 24

1. Теоретические вопросы

1. Право хозяйственного ведения.

2. Договор подряда на капитальное строительство.

2. Тестовое задание

1. Какого понятия касается такое определение : «О бязательство, которое возникает между субъектом хозяйствования и другим участником (участниками) отношений в сфере хозяйствования по основаниям, предусмотренным законодательством , в силу которого один субъект (обязанная сторона, в том числе должник) обязан совершить определенное действие хозяйственного либо управленческо-хозяйственного характера в пользу другого субъекта (выполнить работу, передать имущество, уплатить деньги, предоставить информацию и т. п . ) или воздержаться от определенных действий, а другой субъект (управомоченная сторона, в том числе кредитор) имеет право требовать от обязанной стороны исполнения ее обязанности»?

А) гражданское обязательство;

Б) хозяйственное обязательство;

В) обязательство из договоров и деликтов;

Г) имущественно-хозяйственное обязательство;

Д) организационно-хозяйственное обязательство.

2. Хозяйственные обязательства возникают:

Б) акта управления хозяйственной деятельностью;

Г) по решению правительства или других государственных органов в случае создания субъекта хозяйственной деятельности;

Д) вследствие причинения вреда субъекту или субъектом хозяйствования, приобретение или сохранение имущества субъекта или субъектом хозяйствования за счет другого лица без достаточных на то оснований;

Е) в результате создания объектов интеллектуальной собственности.

3. Хозяйственное обязательство прекращается:

А) выполнением, проведенным надлежащим образом;

Б) зачетом встречного однородного требования или страхового обязательства;

В) при объединении управомоченной и обязанной сторон в одном лице;

Г) с согласия сторон;

Д) в случае одностороннего отказа от выполнения хозяйственных обязательств;

Е) ввиду невозможности выполнения и в других случаях, предусмотренных Хозяйственным Кодексом или другими законами;

Ё) в случае его расторжения или признания недействительным по решению суда.

4. Специфический способ обеспечения исполнения хозяйственных обязательств путем удовлетворения банком требований управомоченной стороны в размере полной денежной суммы кредита, в случае если третье лицо (обязанная сторона) не выполнит указанное в кредитном договоре обязательство:

А) страховая гарантия;

Б) страховой полис;

В) кредитная гарантия;

Г) банковская гарантия;

Д) банковское поручительство.

Гражданско-правовые обязательства, возникающие между участниками хозяйственных отношений при осуществлении хозяйственной деятельности, в силу которых обязанная сторона

должна совершить определенное хозяйственное действие в пользу второй стороны или воздержаться от определенного действия, а уполномоченная сторона имеет право требовать от обязанной стороны выполнения ее обязанности, это обязательство:

А) внутрихозяйственные;

Б) имущественно-организационные;

В) внутренне имущественные;

Г) имущественно-хозяйственные;

Д) организационно-хозяйственные.

6. Новация, как вид основания прекращения хозяйственных обязательств с согласия сторон, - это:

А) соглашение о замене одного обязательства другим между теми же сторонами;

Б) прощение долга;

В) отступное;

Г) мировое соглашение.

7. Обязательства субъектов хозяйствования создавать рабочие места, предназначенные для трудоустройства лиц, которые согласно с законодательством нуждаются в социальной защите и не способны конкурировать на рынке труда, а также специальных рабочих мест для лиц с ограниченной трудоспособностью, организовывать профессиональную подготовку этих лиц, согласовывать проведение ликвидации таких рабочих мест:

А) организационно-хозяйственные;

Б) имущественно-хозяйственные;

В) социально-коммунальные;

Г) публичные.

8. Солидарное обязательство предполагает:

В) предоставление каждому из участников прав и вменение обязанностей в пределах определенной доли.

9. Обязательства заключить хозяйственный договор может быть следствием:

А) протокола о намерениях;

Б) примерного договора;

В) соглашения о намерениях;

Г) рекламы;

Д) предварительного договора;

Е) государственного заказа.

10 . Организационно-хозяйственные обязательства не могут возникать:

А) между хозяйствующим субъектом и его основателем;

Б) между хозяйствующим субъектом и дочерним предприятием;

В) между субъектами хозяйствования;

Г) между хозяйствующим субъектом и органом государственной власти.

Задача

Городской совет на своем сессионном заседании принял решение о передаче в концессию сроком на 8 лет расположенного на окраине города старого крайне заброшенного помещения отеля, который находился в коммунальной собственности и требовал реконструкции. Консорциум «Живописные города республики» - единственный потенциальный концессионер, что согласился на реконструкцию и эксплуатацию этого отеля, учитывая значительный туристический потенциал региона, не был согласен со слишком коротким сроком концессионного договора, который предлагался городским советом.

На какой срок может заключаться концессионный договор?

В каком порядке он заключается?

Какие существенные условия концессионного договора?

Подлежит ли он регистрации?

Что необходимо для установления концессионных отношений в данном случае?

ВАРИАНТ № 25

1. Теоретические вопросы

1. Обеспечение исполнения обязательств.

2. Внешнеэкономические договоры (контракты).

2. Тестовое задание

1. К особенностям создания и деятельности объединений предприятий относятся:

А) их учредители (участники) не несут ответственности по их обязательствам, если иное не предусмотрено учредительными документами;

Б) они не имеют самостоятельных органов управления;

В) они имеют статус юридического лица;

Г) их учредителями (участниками) должны быть не менее двух предприятий;

Д) они являются собственниками принадлежащего им имущества;

Е) они создаются исключительно как корпоративные предприятия с определением долей их участников;

Ё) они не являются собственниками переданного им имущества, а действуют на праве хозяйственного ведения или оперативного управления;

Ж) их учредители (участники) несут солидарную ответственность по их обязательствам;

З) они создаются как унитарные предприятия.

2. Производственные кооперативы создаются и осуществляют свою деятельность по следующим принципам:

А) участие в распределении прибыли кооператива в соответствии с размером доли в уставном капитале;

Б) участие в распределении прибыли в соответствии с размером доли в уставном капитале и трудового участия;

В) зависимость от органа, в сферу которого входит кооператив;

Г) участие в управлении кооперативом в соответствии с размером доли в уставном капитале;

Д) добровольность в трудовой деятельности кооператива;

Е) личное трудовое участие членов кооператива в деятельности предприятия;

Ё) отсутствие ответственности по обязательствам кооператива.

3. Какого понятия касается следующее определение: «хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров и которое несет ответственность по своим обязательствам собственным имуществом, а в случае его недостаточности участники этого общества несут дополнительную солидарную ответственность в определенном учредительными документами одинаково кратном вклада каждого из участников».

А) общество с дополнительной ответственностью;

Б) общество с ограниченной ответственностью;

В) полное товарищество;

Г) коммандитное общество;

Д) акционерное общество.

4 . Участники коммандитного общества отвечают по долгам общества:

А) в пределах стоимости принадлежащих им акций;

Б) всем своим имуществом;

В) в пределах сумм своих вкладов;

Г) не отвечают по обязательствам общества;

Д) часть участников – всем имуществом, остальные (вкладники) – в пределах сумм принадлежащих им вкладов.

5. Государственное коммерческое предприятие:

6. Какого понятия касается следующее определение: «хозяйственное общество, все участники которого соответственно с заключенным между ними договором осуществляют предпринимательскую деятельность от имени общества и несут дополнительную солидарную ответственность по обязательствам общества всем своим имуществом»?

А) общество с дополнительной ответственностью;

Б) общество с ограниченной ответственностью;

В) полное товарищество; Г) коммандитное общество.

7 . Объединением предприятий, в котором происходит значительная централизация функций научно-технического и производственного развития, инвестиционной, финансовой, внешнеэкономической и другой деятельности; и которое создается на основе финансовой зависимости предприятий от одного или группы участников объединения, является:

А) ассоциация;

Б) корпорация;

В) промышленно-финансовые группа;

Г) консорциум;

Д) концерн.

8. Казенное предприятие создается в отраслях народного хозяйства, в которых:

А) законом разрешено осуществление хозяйственной деятельности лишь государственным предприятиям;

Б) предоставляются услуги, имеющие решающее социальное значение;

В) основным потребителем продукции выступает государство;

Г) производятся ресурсы, которые оказывают определяющее влияние на динамику цен;

Д) по условиям хозяйствования невозможна свободная конкуренция товаропроизводителей либо потребителей;

Е) производство продукции сосредоточено на предприятиях, занимающих монопольное положение на рынке;

Ё) преобладающим (свыше пятидесяти процентов) является производство общественно необходимой продукции (работ, услуг), которое по своим условиям и характеру удовлетворяемых им потребностей, как правило, не может быть рентабельным;

Ж) преобладающим является производство продукции, имеющей решающее социальное значение;

З) преобладающим является производство общественно необходимой продукции (работ, услуг), которое по своим условиям и характеру удовлетворяемых им потребностей, как правило, не может быть рентабельным.

9 . Имущество закрепляется на праве оперативного управления за предприятием:

А) государственным коммерческим;

Б) хозяйственными обществами;

В) коммунальным некоммерческим;

Г) коммунальным коммерческим;

Д) государственным казенным.

10. Унитарным является:

А) частное предприятие, действующее на основе частной собственности гражданина;

Б) предприятие, действующее на основе коллективной собственности;

В) коммунальное предприятие, действующее на основе коммунальной собственности территориальной общины;

Г) государственное (в том числе казенное) предприятие, действующее на основе государственной собственности;

Д) предприятие объединения, религиозной организации.

Задача

Акционерное общество «Схід» заключило с научно-производственным кооперативом «Текмаш» договор на разработку, изготовление, поставку, монтаж и наладку оборудования для производства синтетических тканей для нужд общества. Договором предусматривалось, что АО «Схід» в месячный срок с даты подписания договора перечисляет в адрес НПК «Текмаш» аванс в сумме 20 процентов стоимости работ, подлежащих выполнению. Но указанный аванс им в установленный срок перечислен не был.

Есть ли указанное обстоятельство основанием для невыполнения НПК «Текмаш» обязательств, взятых на себя этим договором? При каких условиях она может быть такой?

ВАРИАНТ № 26

1. Теоретические вопросы

1. Понятие, функции и компетенция ассоциации.

2. Условия договора аренды.

2. Тестовое задание

Договор перевозки груза:

Б) оплатный; В) консенсуальный; Г) срочный;

Д) все вышеизложенное правильно.

Задача

Четыре промышленные предприятия коллективной формы собственности, которые испытывали недостаток в денежных средствах на производство новой продукции, вместе с коммерческим банком образовали концерн.

В соответствии с уставом концерна, утвержденного всеми участниками, финансирование деятельности участников осуществляет банк, представителю которого принадлежит 60% голосов в собрании участников объединения и исполнительном органе последнего. Уставом также было предусмотрено право банка накладывать вето на выход участников из концерна.

Правомерно ли это условие устава? Обоснуйте свой ответ.

К какому виду объединений принадлежит указанный концерн?

Чем отличаются добровольные хозяйственные объединения от

государственных?

ВАРИАНТ № 27

1. Теоретические вопросы

1. Право оперативного управления.

2. Возмещение убытков в сфере хозяйствования.

2. Тестовое задание

1 . Производственные кооперативы создаются и осуществляют свою деятельность по следующим принципам:

А) участие в распределении прибыли кооператива в соответствии с размером доли в уставном капитале;

Б) участие в распределении прибыли в соответствии с размером доли в уставном капитале и трудового участия;

В) зависимость от органа, в сферу которого входит кооператив;

Г) участие в управлении кооперативом в соответствии с размером доли в уставном капитале;

Д) добровольность в трудовой деятельности кооператива;

Е) личное трудовое участие членов кооператива в деятельности предприятия;

Ё) отсутствие ответственности по обязательствам кооператива.

2 . Предприятие, которое обязано принимать и выполнять доведенные до него в установленном законодательством порядке государственные заказы, учитывать их при формировании производственной программы, определении перспектив своего экономического и социального развития и выборе контрагентов, а также составлять и выполнять годовой и с поквартальной разбивкой финансовый план на каждый следующий год:

А) государственное казенное;

Б) частное;

В) коммунальное;

Г) государственное коммерческое;

Д) иностранное.

А) общество с ограниченной ответственностью;

Б) общество с дополнительной ответственностью;

В) акционерное общество;

Г) коммандитное товарищество;

Д) полное товарищество.

4. Корпоративным является:

А) частное предприятие, действующее на основе частной собственности гражданина;

Б) предприятие, действующее на основе коллективной собственности;

В) коммунальное предприятие, действующее на основе коммунальной собственности территориальной общины;

Г) государственное (в том числе казенное) предприятие, действующее на основе государственной собственности;

5 . Имущество закрепляется на праве собственности за предприятием:

А) коммунальным некоммерческим;

Б) государственным коммерческим

В) хозяйственными обществами;

Г) коммунальным коммерческим;

Д) государственным казенным.

6 . Участники общества с полной ответственностью отвечают по долгам общества:

А) в пределах стоимости принадлежащих им акций;

Б) всем своим имуществом;

В) в пределах сумм своих вкладов;

Г) не отвечают по долгам общества;

Д) несут дополнительную солидарную ответственность по обязательствам общества всем своим имуществом.

7 . Какого понятия касается следующее определение: « хозяйственное общество, имеющее уставный капитал, разделенный на доли, размер которых определяется учредительными документами, и несет ответственность по своим обязательствам только своим имуществом. Участники общества, которые полностью уплатили свои вклады, несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах своих вкладов».

А) общество с дополнительной ответственностью;

Б) общество с ограниченной ответственностью;

В) полное товарищество;

Г) коммандитное общество;

Д) акционерное общество.

8 . Какие из перечисленных субъектов хозяйствования имеют статус юридического лица:

А) холдинговые компании;

Б) кооперативы;

В) филиалы;

Г) хозяйственные общества;

Е) фермерские хозяйства;

Ё) физические лица;

Ж) промышленно-финансовые группы.

9 . Предприятие, несущее ответственность по своим обязательствам только средствами, находящимися в его распоряжении. В случае же недостаточности этих средств полную субсидиарную ответственность по обязательствам такого предприятия несет орган, к сфере управления которого оно входит:

А) частное;

Б) государственное казенное;

В) государственное коммерческое;

Г) предприятие объединения, религиозной организации;

Д) иностранное.

10 . Предприятие не может иметь в своем составе:

А) юридических лиц;

Б) некоммерческих единиц;

В) физических лиц;

Г) структурных единиц;

Д) обособленных структурных подразделений.

Задача

Одесский филиал фирмы «Укрметбуд» заключил с Донецким предприятием договор на поставку металлопроката. Фирма «Укрметбуд» обратилась в суд с иском об отмене договора поставки, поскольку фирма не давала руководителю филиала доверенности на заключение такого соглашения.

Подлежит ли иск удовлетворению? Какие полномочия руководителя филиала на заключение хозяйственных договоров?

ВАРИАНТ № 28

1. Теоретические вопросы

1. Выполнение и прекращение хозяйственных обязательств.

2. Функции, права и обязанности товарной биржи.

2. Тестовое задание

1. Основные признаки хозяйственно-торговой деятельности:

А) участниками такой деятельности является исключительно субъекты хозяйствования;

Задача

Государственное предприятие «Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени А. А. Морозова» и акционерный коммерческий банк «Правэкс-Банк» заключили договор аренды здания для помещения филиала банка.

Одним из условий договора аренды было предусмотрено заключение в будущем договора купли-продажи арендуемого помещения.

В связи с приватизацией арендодателя его правопреемником была заявлена претензия о признании данного договора недействительным, поскольку его условие о купле-продаже помещения противоречит действующему законодательству.

В чем особенность правового режима имущества государственных предприятия? В каком порядке осуществляется передача имущества государственных предприятий?

Есть ли основания признавать заключен договор недействительным?

ВАРИАНТ № 29

1. Теоретические вопросы

1. Понятие и принципы хозяйственно-правовой ответственности.

2. Правовое регулирование материально-технического снабжения и сбыта.

2. Тестовое задание

Объектом аренды могут быть:

В) недвижимое имущество (здания, сооружения, помещения);

Г) целостные имущественные комплексы казенных предприятий; Е) трубопроводы;

Д) магистральные линии электропередачи; Ё) магистральные железные дороги.

3. Существенными условиями хозяйственного договора аренды являются:

А) порядок использования амортизационных отчислений;

Б) арендная плата без учета индексации;

В) срок, на который заключается договор аренды;

Г) стоимость имущества без учета индекса инфляции;

Д) ответственность сторон;

Е) состав и стоимость имущества с учетом ее индексации;

Ё) размер ренты;

Ж) арендная плата с учетом ее индексации;

З) восстановление арендованного имущества и условия его возврата или выкупа.

Задача

ОАО «Победа», в рамках заключенного внешнеэкономического контракта, осуществило предоплату в размере 950 тыс. долл. США в адрес компании «Юси» (США). В нарушение условий контракта компания «Юси» (США) не осуществила отгрузку оплаченных нефтепродуктов.

По окончании 183 календарных дней с момента предоплаты ГНИ применила к ОАО «Победа» финансовые санкции за несвоевременный возврат валютной выручки, а также обратилась в Министерство экономики и по делам европейской интеграции с ходатайством о применении к ЗАО «Победа» и компании «Юси» ( США) индивидуального режима лицензирования для осуществления внешнеэкономической деятельности.

Правомерны ли действия ГНИ? Какая ответственность предусмотрена действующим законодательством за нарушение порядка ведения внешнеэкономической деятельности и законодательства по валютным операциям?

ВАРИАНТ № 30

1. Теоретические вопросы

1. Понятие, функции и компетенция концерна.

2. Штрафные санкции в сфере хозяйствования.

2. Тестовое задание

1. Подберите понятия к определению «Соглашение имущественного характера между субъектами хозяйствования или между субъектами хозяйствования и нехозяйствующими субъектами - юридическими лицами, которое устанавливает, изменяет или прекращает права и обязанности сторон при осуществлении хозяйственной деятельности»:

А) лицензия на хозяйственную деятельность;

Б) предпринимательская деятельность в хозяйственной сфере;

В) хозяйственно-процессуальный договор;

Г) гражданский договор;

Д) хозяйственный договор.

2. Вид хозяйственного договора, утвержденного органом государственной власти, когда стороны не могут отступать от содержания данного договора, но имеют право конкретизировать его условия:

А) примерный договор;

Б) типовой договор;

В) договор присоединения;

Г) договор, основанный на государственном заказе.

3. Договор, в котором одна сторона - предприниматель взяла на себя обязанность осуществлять продажу товаров, выполнение работ или предоставление услуг, каждому, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, медицинское, гостиничное, банковское обслуживание и т. п.):

А) договор на продажу товара, предоставление услуги;

Б) публичный договор;

В) договор о совместной деятельности;

Г) договор, основанный на государственном заказе;

Д) организационно-хозяйственный договор.

Задача

Согласно договору купли-продажи, заключенного между ООО «Домотехника-Норд» и предприятием «Сатурн-Донецк», ООО «Домотехника-Норд» должно было передать предприятию 400 единиц товара (холодильников). Условием договора была предварительная оплата приобретаемого товара и передача его на склад продавца.

Получив деньги на свой счет 20 ноября 2017 года, продавец сообщил покупателю, что товар находится на складе, где его можно получить ежедневно с 9 до 19 часов.

Появившись за товаром 25 ноября 2017 года, покупатель узнал, что на складе был пожар, в результате которого часть холодильников сгорела, а часть была повреждена. Продавец отказался заменить товар, считая выполненными свои обязательства.

Какое решение должен принять суд?

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Выполнение контрольных работ призвано решить следующие задачи:

- углубить, систематизировать и закрепить теоретические знания студентов по хозяйственному праву;

- привить навыки применения полученных знаний при решении конкретных практических задач.

Требования к выполнению контрольной работы

Требования к оформлению контрольной работы.

- гарнитура – Times New Roman;

- кегль – 14;

- начертание – обычный;

- межстрочный интервал – полуторный.

- выравнивание всего текста по «Ширине листа»;

- отступ абзаца 1,25 мм;

- Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей:

1. Левое – 30 мм;

2. Правое – 10 мм;

3. Верхнее – 20 мм;

4. Нижнее – 20 мм.

2. Ответы на практические вопросы должны быть грамотно изложены и грамматически верно оформленные.

Критерии оценки:

Домашняя контрольная работа зачтена, если:

- работа выполнена согласно варианту задания;

- работа выполнена в полном объеме; т.е. раскрыты теоретические вопросы и решены тестовое задание и задача;

Домашняя контрольная работа не зачтена:

- работа полностью или частично не соответствует варианту задания;

- работа выполнена не в полном объеме, т.е. выполнено лишь 2 задания из 4-х;

- в тестовом задании менее 50% правильных ответов.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

по дисциплине «Хозяйственное право»

Раздел 1. Общая часть хозяйственного права

Дата: 2019-02-02, просмотров: 301.

12 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая ⇒