Материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления пользователям Интернета и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
© 2018 - 2024
ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на: выполнение работ по зимнему содержанию дорог пос. Полотняный Завод на 2019 год в соответствии с условиями Контракта и приложениями к нему, являющимися неотъемлемыми частями Контракта.
1.2. Подрядчик обязуется:
1.2.1. выполнить работы по зимнему содержанию дорог и тротуаров пос. Полотняный Завод и обеспечить непрерывное нормативное содержание Объекта, согласно Техническому Заданию (Приложения № 1) (далее – автодороги) с целью беспрепятственного проезда автомобильных транспортных средств по Объекту, создания условий для бесперебойного и безопасного дорожного движения, снижению уровня дорожно-транспортных происшествий, сопутствующими условиями которых явились дорожные условия;
1.3. Подрядчик выполняет все работы, указанные в п. 1.1, 1.2 настоящего контракта, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и с оформлением всей исполнительной документации, указанной в п.2.4 настоящего контракта.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. Цена настоящего Контракта составляет ___________________________________, в том числе НДС____________.
Цена контракта включает в себя стоимость выполнения работ с обязательным выполнением всех видов работ, предусмотренных в ведомости объемов работ, стоимость товаров, использование машин и механизмов, расходы на перевозку товаров, оборудования, инвентаря и т.п., необходимых для проведения работ, иные затраты, связанные с выполнением работ, в т.ч. страхование, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обязан выплачивать «Подрядчик» при исполнении Контракта.
2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта и изменению не подлежит.
2.3. Оплата по настоящему Контракту производится за счет средств местного бюджета городского поселения «Поселок Полотняный Завод»
2.4. «Муниципальный Заказчик» производит оплату путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» в валюте Российской Федерации (рубль) за выполненные работы в полном объеме не более чем в течение 15 рабочих дней после сдачи исполнительных документов: подписанного акта приемки-передачи выполненных работ по форме № КС-2; справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3; фото- и видеоматериалы всех видов работ; общего журнала работ; паспортов и сертификатов(или их заверенных копий); утвержденных схем организации движения и ограждения мест производства дорожных работ; приказов на дежурство (ежемесячно) .
2.5. Сумма, подлежащая уплате Муниципальным заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Муниципальным заказчиком.
2.6. Авансирование работ по настоящему Контракту не предусмотрено.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Срок выполнения работ, указанных в п. 1.1 Контракта: с даты подписания контракта до 31 декабря 2019 года.
3.2. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ на следующий день с даты заключения Контракта.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063».
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом). Размер штрафа определяется в соответствии с «Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательство, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 рублей 00 коп.
8.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.4. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в соответствии с «Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательство, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
8.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом). Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке согласно «Правилам определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательство, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042
в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена контракта (этапа)). За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере ______ рублей ___ копеек (10 процентов цены Контракта (этапа)) (за исключением случаев, предусмотренных п. 8.7.1, 8.7.2, 8.7.3 Контракта).
8.7.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере ______ рублей __ копеек (3 процента цены Контракта (этапа)).
8.7.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном «Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательство, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы в размере ____ рублей __ копеек (10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта).
8.7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере 1000 рублей 00 коп.
8.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.9. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
8.10. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту или устранения нарушений.
8.11. Лица, привлекаемые к выполнению работ по настоящему Контракту, должны быть зарегистрированы в установленном порядке. В случае привлечения для выполнения работ иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих разрешение на работу на территории Калужской области, Подрядчик несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Распределение рисков
9.1. До сдачи выполненных работ Заказчику риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.
Расторжение Контракта
10.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
10.2. В случае расторжения настоящего Контракта при неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, все расходы по расторжению настоящего контракта несет Подрядчик.
Порядок разрешения споров
12.1. Разногласия между Сторонами, вытекающие из условий настоящего Контракта, либо иные не урегулированные настоящим Контрактом отношения разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами.
12.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд.
Особые условия
13.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего Контракта, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию сторон, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, стороны настоящего контракта будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.
13.2. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны Контракта обязаны в трехдневный срок уведомить об этом друг друга. В противном случае сторона, не исполнившая данное условие Контракта, несет ответственность за убытки, вызванные его неисполнением.
13.3. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
13.4. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписан усиленными электронными подписями Сторон и имеет для них одинаковую юридическую силу.
13.5. По согласованию Сторон Контракт может быть составлен в двух экземплярах в письменной форме, один из которых будет храниться у Заказчика, другой у Подрядчика.
14.Приложения:
14.1. Техническое задание (Приложение №1)
14.2. Дорожно-строительная техника для производства работ (Приложение №2).
14.3. Акт приемки-сдачи выполненных работ (Приложение №3).
14.4. Предписание (Приложение №4) .
14.5. Акт проверки исполнения предписания об устранении замечаний (Приложение №5) .
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
| «Муниципальный заказчик» Поселковая Управа ГП «Поселок Полотняный Завод» | Подрядчик |
| Юридический адрес: 249844, Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный Завод, ул. Бумажная, д.6 ИНН/КПП 4004002849/400401001 Расчетный счет 40204810100000000402 Наименование банка Отделение Калуга г. Калуга БИК 042908001 Номер телефона/факса: 8(48434) 7-41-79/ 3-26-24 E-mail: admPOLZAV@yandex.ru | |
| Глава поселковой Управы ГП «Поселок Полотняный Завод» ________________________ /Д.В. Новиков/ М.П. |
Приложение №1
к Муниципальному контракту
№___ от __________2019 г.
Техническое задание
на механизированную и ручную уборку дорог на территории муниципального образования городское поселение "Поселок Полотняный Завод"
1. Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября по 31 марта. В случае резкого изменения погодных условий сроки проведения уборки могут изменяться по Постановлению поселковой Управы городского поселения «Поселок Полотняный Завод».
2. В зимний период состав работ по содержанию дорог и тротуаров п. Полотняный Завод (Приложение №1.2 к Техническому заданию) включает комплекс мероприятий по регулярной расчистке от снега и льда, посыпке песчано-солевой смесью (материал подрядчика);
3. Уборка городских дорог, тротуаров и прочих территорий в зимний период должна обеспечивать нормальное движение пешеходов и транспортных средств независимо от погодных условий. Выпавший снег своевременно сгребается к краю проезжей части или на обочину.
4. Уборка снега с проезжей части дорог, тротуаров должна производиться регулярно с момента установления снежного покрова.
6. Уборка городских дорог в зимний период включает:
- очистку от снега и наледи проезжей части, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, подметание, сдвигание снега в валы;
- при уборке проезжей части городских дорог механизированным способом и при образовании снежных валов, валы необходимо раздвигать в местах пешеходных переходов, перед остановками общественного транспорта, проездами;
- посыпку проезжей части, тротуаров, остановок общественного транспорта песчано-соляной смесью с момента начала снегопада и при появлении гололеда;
- уборка тротуаров, площадей уложенных тротуарной плиткой только в ручную, скол льда твердыми, острыми инструментами запрещен;
7. Дорожные знаки и указатели должны быть очищены, промыты, находится в исправном состоянии, производить своевременный текущий ремонт.
Приложение № 1.1
| № п/п | Виды работ | Периодичность |
| 1 | 2 | 3 |
| Уборка дорог местного значения, путем сгребания и подметания снега. Формирование снежных валов для последующего вывоза снега. Выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, пешеходных переходах, подъездах к административным и общественным зданиям. Погрузка и вывоз снега. | Регулярно с момента установления снежного покрова. |
| Посыпка пескосоляной смесью дорог и тротуаров, зон отдыха (согласно приложения 1.2) | Немедленно при появлении гололеда. (При образовании гололеда в ночное время суток посыпка пескосоляной смесью дорог и тротуаров должна осуществляться до 7ч 30мин) Нормативный срок ликвидации зимней скользкости для улиц – 4 часа. |
| Удаление снежно-ледяных образований путем скалывания и рыхления уплотненного снега и льда, погрузки и вывоза. | По мере необходимости |
| | Очистка дорожных знаков. Текущий ремонт. Восстановление сбитых знаков. | 2 раз в месяц по согласованию с муниципальным заказчиком в короткий срок. |
Посыпка пескосоляной смесью дорог и тротуаров начинается с главных улиц и дорог.
Приложение №1.2
Реестр автомобильных дорог
| № | Тип покрытия (асфальт, грунт, щебень, др.) | Местоположение объекта, улица) | Характеристика, м. |
| 1. | асфальт | ул. Молодежная | 1000 |
| 2. | асфальт | ул. Слободка | 2595 |
| 3. | асфальт | ул. Новая Слободка | 1472 |
| 4. | асфальт | ул. Кутузова | 1000 |
| 5. | асфальт | ул. Трудовая | 800 |
| 6. | асфальт | ул. Почтовая | 720 |
| 7. | асфальт | ул. Пестеля | 480 |
| 8. | асфальт | ул. Советская | 500 |
| 9. | асфальт | ул. Степана Разина | 270 |
| 10. | асфальт | ул. Спортсмена | 581 |
| 11. | асфальт | переулки Кутузова-Калужская | 750 |
| 12. | асфальт | проезд от ул. Слободка до ул. Новый Бор | 1000 |
| 13. | асфальт | площадь Ленина | 380 |
| 14. | асфальт | ул. Свободы | 411 |
| 15. | асфальт | ул. Пугачева | 650 |
| 16. | щебень | ул. 2-ая Калужская | 1100 |
| 17. | щебень | ул. Армейская | 300 |
| 18. | щебень | ул. Пролетарская | 670 |
| 19. | щебень | ул. Некрасова | 372 |
| 20. | щебень | ул. Станционный Поселок 1 линия | 308 |
| 21. | щебень | ул. Школьная | 1350 |
| 22. | щебень | ул. Мира | 1988 |
| 23. | щебень | ул. Новый Бор | 1200 |
| 24. | щебень | от ул. Молодежной до окружной дороги | 800 |
| 25. | щебень | ул. Садовая | 820 |
| 26. | грунтовая дорога | ул. 2-ая Луначарского | 205 |
| 27. | грунтовая дорога | ул. Станционный Поселок 2 линия | 589 |
| 28. | грунтовая дорога | ул. Станционный Поселок 3 линия | 335 |
| 29. | грунтовая дорога | ул. Станционный Поселок 4 линия | 183 |
| 30. | грунтовая дорога | ул. Станционный Поселок 5 линия | 307 |
| 31. | грунтовая дорога | ул. Станционный Поселок 6 линия | 1000 |
| 32. | грунтовая дорога | переулки между ними | 1250 |
| 33. | грунтовая дорога | ул. Победы | 230 |
| 34. | грунтовая дорога | ул. Циолковского | 181 |
| 35. | грунтовая дорога | ул. Кольцова | 760 |
| 36. | грунтовая дорога | ул. Пушкина | 240 |
| 37. | грунтовая дорога | переулок Трудовой | 360 |
| 38. | грунтовая дорога | дорога к Пошляковскому колодцу | 600 |
| 39. | грунтовая дорога | ул. Калужская | 800 |
| Итого | 28557 |
Реестр тротуаров
| № | Тип покрытия (асфальт, грунт, щебень, др.) | Местоположение объекта, улица) | Характеристика, м. |
| 1. | плитка | ул. Луначарского | 1000 |
| 2. | асфальт | ул. Горняк | 1000 |
Заказчик : Подрядчик :
____________________________ ________________________________
М.П. М.П.
Приложение №2
к Муниципальному контракту
№___ от __________2019 г.
АКТ
ПРЕДПИСАНИЕ
Сроков устранения замечаний по качеству содержания автодорог
« ___ » _______________ 201_ г. №__________
Кому____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Копия___________________________________________________________________
В целях устранения нарушений, выявленных повседневной проверкой, Вам предлагается организовать выполнение следующих мероприятий:
| № | Предписание | Место км + м | Срок устранения | |
| п.п | ||||
|
| ||||
По истечении указанного срока информацию о ходе выполнения предписания предоставить в письменном виде по адресу : Пос. Полотняный Завод , ул . Бумажная , д.6 тел : +7(48434) 7-41-79
Заказчик : Подрядчик :
____________________________ ________________________________
М.П. М.П.
Приложение №5
к Муниципальному контракту
№___ от __________2019 г.
АКТ
ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на: выполнение работ по зимнему содержанию дорог пос. Полотняный Завод на 2019 год в соответствии с условиями Контракта и приложениями к нему, являющимися неотъемлемыми частями Контракта.
1.2. Подрядчик обязуется:
1.2.1. выполнить работы по зимнему содержанию дорог и тротуаров пос. Полотняный Завод и обеспечить непрерывное нормативное содержание Объекта, согласно Техническому Заданию (Приложения № 1) (далее – автодороги) с целью беспрепятственного проезда автомобильных транспортных средств по Объекту, создания условий для бесперебойного и безопасного дорожного движения, снижению уровня дорожно-транспортных происшествий, сопутствующими условиями которых явились дорожные условия;
1.3. Подрядчик выполняет все работы, указанные в п. 1.1, 1.2 настоящего контракта, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и с оформлением всей исполнительной документации, указанной в п.2.4 настоящего контракта.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. Цена настоящего Контракта составляет ___________________________________, в том числе НДС____________.
Цена контракта включает в себя стоимость выполнения работ с обязательным выполнением всех видов работ, предусмотренных в ведомости объемов работ, стоимость товаров, использование машин и механизмов, расходы на перевозку товаров, оборудования, инвентаря и т.п., необходимых для проведения работ, иные затраты, связанные с выполнением работ, в т.ч. страхование, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обязан выплачивать «Подрядчик» при исполнении Контракта.
2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта и изменению не подлежит.
2.3. Оплата по настоящему Контракту производится за счет средств местного бюджета городского поселения «Поселок Полотняный Завод»
2.4. «Муниципальный Заказчик» производит оплату путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» в валюте Российской Федерации (рубль) за выполненные работы в полном объеме не более чем в течение 15 рабочих дней после сдачи исполнительных документов: подписанного акта приемки-передачи выполненных работ по форме № КС-2; справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3; фото- и видеоматериалы всех видов работ; общего журнала работ; паспортов и сертификатов(или их заверенных копий); утвержденных схем организации движения и ограждения мест производства дорожных работ; приказов на дежурство (ежемесячно) .
2.5. Сумма, подлежащая уплате Муниципальным заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Муниципальным заказчиком.
2.6. Авансирование работ по настоящему Контракту не предусмотрено.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Срок выполнения работ, указанных в п. 1.1 Контракта: с даты подписания контракта до 31 декабря 2019 года.
3.2. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ на следующий день с даты заключения Контракта.
ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЕМКА РАБОТ
4.1. Заказчик обязан в 1-дневный срок с участием Исполнителя осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) по акту, а при обнаружении отступления от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Исполнителю.
4.2. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступление от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан известить об этом Исполнителя в течение 3-х дней с момента их обнаружения.
4.3. «Заказчик» в течении 2 рабочих дней с момента получения акта выполненных работ обязан приступить к приемке работ и направить «Исполнителю» подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки.
4.4. Если в течение этого срока «Заказчик» не направил «Исполнителю» оформленный акт выполненных работ и не направил мотивированный отказ от приемки, работа считается принятой.
4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
4.6. Приемка работ оформляется по исполнительной документации, указанной в п.2.4 настоящего контракта. Вся исполнительная документация сдается ежемесячно.
Дата: 2019-03-05, просмотров: 201.