8.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае:

1)    систематического (два и более случаев в течение срока действия контракта) нарушения Поставщиком сроков исполнения своих обязательств и/или некачественного исполнения своих обязательств;

2)    существенного (на один и более дней) неоднократного нарушения срока поставки товара;

3)    установления факта предоставления недостоверной банковской гарантии;

4)    установления факта проведения ликвидации Поставщика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;

5)    установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренным Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

6)    наличия у Поставщика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последующий период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2.1 Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

8.2.2. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.2.3. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

8.2.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным извещением о проведении запроса котировок, документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

8.2.5. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

8.3. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае:

1)    задержки оплаты Заказчиком поставленного товара на срок более 30 (тридцати) дней по вине Заказчика.

8.3.1. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

8.3.2. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.3.3. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

8.3.4. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Любые изменения условий настоящего Контракта и дополнения к настоящему Контракту действительны только при составлении письменного или электронного документа, подписанного сторонами, за исключением случая, предусмотренного пунктами 9.1.1. – 9.1.3. настоящего Контракта.

9.1.1. Условия пункта 9.1. настоящего Контракта не распространяются на изменения реквизитов Поставщика, необходимых для оплаты результатов исполнения настоящего Контракта, которые были выполнены в результате открытия Поставщиком счета для учета операций неучастника бюджетного процесса в территориальном органе Федерального казначейства в рамках казначейского сопровождения настоящего Контракта.

9.1.2. Изменение реквизитов Поставщика для оплаты результатов исполнения настоящего Контракта в рамках казначейского сопровождения настоящего Контракта действительны при предоставлении оригинала уведомления от Поставщика об открытии счета для учета операций неучастника бюджетного процесса в территориальном органе Федерального казначейства Заказчику, в соответствии с условиями настоящего Контракта.

9.1.3. Уведомление от Поставщика об открытии счета для учета операций неучастника бюджетного процесса в территориальном органе Федерального казначейства в рамках казначейского сопровождения настоящего Контракта является неотъемлемой частью настоящего Контракта с момента получения настоящего уведомления Заказчиком.

9.2. Поставщик не вправе привлекать третьих лиц для исполнения Контракта без письменного разрешения Заказчика.

9.2.1. Заказчик уполномочивает Поставщика как головного исполнителя по настоящему Контракту утверждать сведенья об операциях с целевыми средствами после открытия Поставщиком счета для учета операций неучастника бюджетного процесса в территориальном органе Федерального казначейства в рамках казначейского сопровождения настоящего Контракта.

9.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимается военные действия, стихийные бедствия и т.д., в результате действия которых Стороны не могут исполнить обязательства по Контракту надлежащим образом.

9.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств в трехдневный срок.

9.5. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа на ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» (www.sberbank-ast.ru) и подлежит публикации Заказчиком в течение трех рабочих дней после заключения в реестре контрактов Единой информационной системы, предусмотренной Законом (или до ввода такой системы в эксплуатацию - на официальном сайте Российской Федерации по размещению информации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru). Любая печатная форма настоящего Контракта является его копией при заверении подписями и печатями Сторон.

ПРИЛОЖЕНИЕ К КОНТРАКТУ.

10.1. Приложение № 1: Спецификация на поставку на 1 (одном) листе.