Материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления пользователям Интернета и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
© 2018 - 2024
На право заключения муниципального контракта на выполнение работ по Выполнение работ по Ремонту (асфальтирование)центральной улицы д.Тимирово протяженностью 1,648 км Бурзянского района Республики Башкортостан
с.Старосубхангулово «_____» ___________ 2019г.
Администрация муниципального района Бурзяский район Республики Башкортостан, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Шарипова Рустама Динисламовича действующего на основании Устава, с одной стороны и _________ именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _______________, действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в соответствии с решением Единой комиссии (Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в электронном аукционе №__________ от «_____» ________ 2019 года), заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту – Контракт) о нижеследующем:
Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы: Ремонт (асфальтирование)центральной улицы д.Тимирово протяженностью 1,648 км Бурзянского района Республики Башкортостан
(далее – Работы), в соответствии с Локальным сметным расчетом (Приложение №1), Графиком производства работ (Приложение № 2) и техническим заданием, а Заказчик обязуется принять надлежащим образом выполненные Работы и оплатить результат Работ в соответствии с условиями Контракта.
1.2. ИКЗ: 193021800348002180100100070084211244
Обязанности Подрядчика
5.1. Подрядчик обязан:
5.1.1. Выполнить работы собственными силами и средствами в соответствии с Локальной сметой и требованиями, предъявляемыми ГОСТами, СНиПами и другими нормативными документами к состоянию проезжей части, обочин, обстановке пути, земляного полотна, искусственных сооружений, а также в соответствии с природоохранными мероприятиями и действующими санитарными нормами.
5.1.2. Принимать все необходимые меры, в том числе против паводковые, по обеспечению сохранности автомобильных дорог от механических и иных повреждений, ухудшающих их транспортно-эксплуатационное состояние и вызванных несанкционированными действиями юридических и/или физических лиц.
5.1.3. В течение суток с момента обнаружения в письменной форме известить Заказчика о фактах несанкционированных действий юридических и/или физических лиц в полосе отвода автомобильной дороги, не согласованных с Заказчиком в установленном порядке (прокладка инженерных коммуникаций, строительство зданий и сооружений, установка дорожных знаков и указателей, организация мест несанкционированной торговли, установка рекламы, уничтожение или порча дорожных знаков и других элементов обустройства и т.п.), а также принять все необходимые меры по остановке данных работ.
5.1.4. Для взыскания ущерба с лиц, чьи действия повлекли ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги, принять меры по документальному фиксированию таких повреждений и предоставить указанные документы Заказчику.
5.1.5. Поставлять на место производства работ необходимые материалы, оборудование, комплектующие изделия, конструкции, технику, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование.
5.1.6. Производить сбор информации и предоставлять Заказчику следующие отчеты:
- Информацию обо всех случаях порчи автомобильных дорог, о самовольной застройке полосы отвода и придорожной полосы, устройстве несанкционированных съездов, установке рекламных щитов, разрушениях от стихийных бедствий, хищений элементов обустройства автомобильных дорог (по факту обнаружения) с обязательным составлением соответствующих актов;
- Информацию о наличии техники, занятой на работах по содержанию, и ее техническом состоянии (по требованию Заказчика).
5.1.7. Обеспечить на месте выполнения работ проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, противопожарной безопасности, по ограждению рабочих мест, а также по организации безопасности движения автомобильного транспорта.
5.1.8. В нештатных ситуациях в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения с момента обнаружения самостоятельно принимать решения и обеспечивать выполнение работ по расчистке проезжей части автомобильной дороги, изменению маршрута движения транспортных средств, временному ограничению и/или запрещению проезда по поврежденным и/или опасным для движения транспорта участкам автомобильных дорог.
При этом нештатными ситуациями являются: ДТП, препятствующие бесперебойному и/или безопасному движению транспортных средств, неблагоприятные дорожные условия, размывы и/или разрушения автомобильных дорог и другие чрезвычайные обстоятельства.
5.1.9. Участвовать совместно с органами ГИБДД в комиссиях по разбору причин ДТП, возможной причиной которых явилось ненадлежащее выполнением работ и/или несоблюдение сроков выполнения указанных работ.
5.1.10. Совместно с Заказчиком осуществлять контроль за соблюдением выданных технических условий на переустройство воздушных, подземных инженерных сооружений и коммуникаций, строительство объектов дорожного сервиса и прочих объектов в придорожных полосах и полосах отвода автомобильных дорог.
5.1.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего муниципального контракта.
Обязанности Заказчика
6.1. Заказчик обязан:
6.1.1. Осуществлять контроль соответствия объемов, стоимости и качества выполняемых работ строительным нормам и правилам.
6.1.2. Проверять обоснованность цен, а также сведений, содержащихся в документах, предъявленных Подрядчиком к оплате за выполненные работы и другие произведенные затраты.
6.1.3. Передавать Подрядчику копии технических условий на переустройство воздушных, подземных инженерных сооружений и коммуникаций, строительство объектов дорожного сервиса и прочих объектов в придорожных полосах и полосах отвода автомобильных дорог для осуществления совместного контроля за их соблюдением.
6.1.4. Обеспечить прием от Подрядчика информации о состоянии проезда, погодных условиях, выполненных работах, поступающей в информационно-аналитическую систему Заказчика, для чего сообщить ему все необходимые сведения.
6.1.5. Обеспечить целевое направление денежных средств Подрядчику в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта.
6.1.6.Осуществлять технический надзор за выполнением Работ.
6.1.7.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах Контракта.
Ответственность Сторон.
7.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.
7.2 В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.3 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.4 Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет _____ рублей:
5000 рублей, если цена контракта превышает от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
7.5. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.
7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет _____рублей:
5000 рублей, если цена контракта превышает от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет _____ рублей:
5000 рублей, если цена контракта превышает от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет _____ рублей:
5000 рублей, если цена контракта превышает от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
7.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.11. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта.
7.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.13. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
7.14. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.
7.15. В случаях, не урегулированных контрактом, Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение взятых на себя по контракту обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.16. Оплата Контракта может быть осуществлена путем выплаты подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов), при условии перечисления в установленном порядке неустойки в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями Контракта.
ИНН: 0218004405, КПП: 021801001
Реквизиты банка:
Расчетный счет: 40302810100625000004
БИК: 048073770
Уведомления и извещения
10.1 Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Контрактом, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, электронным сообщением, телефаксу с последующим предоставлением оригинала или курьером по месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами.
10.2 Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.
10.3 Любое извещение или уведомление, направленное, электронным сообщением или телефаксом, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки электронного сообщения или телефакса.
10.4 Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.
Порядок разрешение споров
11.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по Контракту, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
11.2 В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Республики Башкортостан.
Действие Контракта
12.1 Настоящий Контракт считается заключенным и вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
12.2 Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.
12.3 При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик, является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.4 В случае перемены Заказчика, права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.
12.5 Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
12.6 Контракт, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
12.7 Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
12.8 До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций.
12.9 Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
12.10 Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику.
12.11 Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
12.12 Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
12.13 Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией об электронном аукционе требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.
12.14 Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
12.15 Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику.
12.16 Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
12.17 Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
12.18 При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Заключительные положения
13.1 В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего Контракта, применяется действующее законодательство Российской Федерации.
13.2 Если какое-либо из положений настоящего Контракта становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.
13.3 Настоящий Контракт заключен в электронной форме с применением усиленных электронных подписей.
13.4 Следующие приложения являются неотъемлемой частью Контракта:
- Локально-сметные расчеты (Приложение №1).
- График выполнения работ (Приложение №2).
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
(календарный план работ)
на выполнение работ по объекту: Выполнение работ по Ремонту (асфальтирование)центральной улицы д.Тимирово протяженностью 1,648 км Бурзянского района Республики Башкортостан
Срок выполнения работ
|
Заказчик: _______________ м.п. |
Подрядчик: ______________________ м.п. | |||
|
|
| |||
На право заключения муниципального контракта на выполнение работ по Выполнение работ по Ремонту (асфальтирование)центральной улицы д.Тимирово протяженностью 1,648 км Бурзянского района Республики Башкортостан
с.Старосубхангулово «_____» ___________ 2019г.
Администрация муниципального района Бурзяский район Республики Башкортостан, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Шарипова Рустама Динисламовича действующего на основании Устава, с одной стороны и _________ именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _______________, действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в соответствии с решением Единой комиссии (Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в электронном аукционе №__________ от «_____» ________ 2019 года), заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту – Контракт) о нижеследующем:
Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы: Ремонт (асфальтирование)центральной улицы д.Тимирово протяженностью 1,648 км Бурзянского района Республики Башкортостан
(далее – Работы), в соответствии с Локальным сметным расчетом (Приложение №1), Графиком производства работ (Приложение № 2) и техническим заданием, а Заказчик обязуется принять надлежащим образом выполненные Работы и оплатить результат Работ в соответствии с условиями Контракта.
1.2. ИКЗ: 193021800348002180100100070084211244
Цена Контракта. Условия и порядок расчетов
2.1. Цена настоящего Контракта составляет: ________ рублей (_______) рубля. НДС ()% или «НДС не облагается».
2.2. В случае, если Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, уменьшается сумма, подлежащая уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой настоящего Договора.
2.3. В цену Контракта включены все затраты на выполнение работ, в том числе компенсация всех издержек Подрядчика, расходы на приобретение материалов, оплата потребляемой электроэнергии, транспортные и другие расходы, связанные с выполнением работ, а также, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с исполнением Контракта.
2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.5. Контракта.
2.5. В ходе исполнения Контракта допускается заключение Сторонами дополнительных соглашений:
- о снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема Работ, качества Работ и иных условий исполнения Контракта;
- об увеличении предусмотренного Контрактом объема работ не более чем на 10 (десять) процентов или уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из цены единицы работы, но не более чем на 10 (десять) процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ, стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы. Цена единицы дополнительно производимой работы или цена единицы работы при уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренный в Контракте объем работ.
2.6. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком за фактически выполненные Работы в срок не более 15 рабочих дней после удостоверения факта надлежащей приемки Работ в соответствии с условиями Контракта, а именно с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), на основании счета, счета-фактуры и муниципального контракта. Фактически не выполненные Работы оплате не подлежат. Авансовый платеж не предусмотрен.
2.7. Датой (днем) оплаты Стороны Контракта считают дату (день) принятия банковским учреждением платежного поручения Заказчика о перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Дата (день) принятия платежного поручения Заказчика удостоверяется отметкой (штампом, печатью) банковского учреждения.
2.8. Стороны пришли к соглашению, что Заказчик вправе удержать из суммы выполненных и предъявленных к оплате Работ, начисленные по претензии штрафы и пени за ненадлежащее исполнение и/или просрочку исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту.
2.9. Финансирование настоящего контракта, принятие подлежащих исполнению в рамках доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств, за счет средств бюджета Республики Башкортостан и за счет бюджета муниципального района Бурзянский район.
Дата: 2019-12-10, просмотров: 245.